115/2026

1.1.

Hankija

Ametlik nimi: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl

E-posti aadress: marches.publics@helha.be

Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2.1.

Menetlus

Pealkiri: HELHa – Site de Montignies sur Sambre – Location de modulaires Préfabriqués

Kirjeldus: La présente procédure de marché public de fournitures a pour objet la mise à disposition, sous forme de location (en ce compris livraison/enlèvement, pose/dépose, montage/démontage) de 2 ensembles modulaires et leurs équipements associés (raccordements divers, éclairage, alimentations, etc.), sur le site Montignies-sur-Sambre, au profit de HELHa. S'agissant de la location effective de ces 2 ensembles (constituant l'offre de base), la durée minimale de la mise à disposition des modules est de 24 mois (à compter du lendemain du prononcé de la réception provisoire des espaces modulaires/conteneurs, une fois ceux-ci totalement installés et pleinement opérationnels). Cette durée sera susceptible d’être augmentée de quelques mois, en fonction de la durée réelle des travaux de transformation du site de Montignies sur Sambre (et des retards éventuels du chantier). L’adresse du site concerné est la suivante : implantation HELHa de Montignies-sur- Sambre sise rue Trieu Kaisin, 136 à B – 6061 Charleroi.

Menetluse tunnus: 79067a1b-f943-4ceb-bec0-cd75d40d6703

Sisemine tunnus: 2026 003 INFRA

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.

Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 44211100 Moodul- ja teisaldatavad ehitised

Täiendav liigitus (cpv): 44613000 Suured mahutid

2.1.2.

Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Trieu Kaisin, 136

Linn: CHARLEROI

Sihtnumber: 6061

Riik – jaotus (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)

Riik: Belgia

2.1.4.

Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6.

Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5.1.

Osa: LOT-0001

Pealkiri: 2026 003 INFRA - 1

Kirjeldus: La présente procédure de marché public de fournitures a pour objet la mise à disposition, sous forme de location (en ce compris livraison/enlèvement, pose/dépose, montage/démontage) de 2 ensembles modulaires et leurs équipements associés (raccordements divers, éclairage, alimentations, etc.), sur le site Montignies-sur-Sambre, au profit de HELHa. S'agissant de la location effective de ces 2 ensembles (constituant l'offre de base), la durée minimale de la mise à disposition des modules est de 24 mois (à compter du lendemain du prononcé de la réception provisoire des espaces modulaires/conteneurs, une fois ceux-ci totalement installés et pleinement opérationnels). Cette durée sera susceptible d’être augmentée de quelques mois, en fonction de la durée réelle des travaux de transformation du site de Montignies sur Sambre (et des retards éventuels du chantier). L’adresse du site concerné est la suivante : implantation HELHa de Montignies-sur- Sambre sise rue Trieu Kaisin, 136 à B – 6061 Charleroi.

Sisemine tunnus: 1

5.1.1.

Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 44211100 Moodul- ja teisaldatavad ehitised

Täiendav liigitus (cpv): 44613000 Suured mahutid

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Le présent marché comporte 6 options exigées (3 pour chacun des 2 ensembles) :  la première, relative à l’ajout d’une climatisation/pompe à chaleur, pour l’ensemble considéré (POSTES 9 à 11 – ensemble 1 et POSTES 12 à 14 – ensemble 2) ;  la deuxième, relative à l’ajout d’une rampe d’accès PMR, pour l’ensemble considéré (POSTES 15 à 17 – ensemble 1 et POSTES 18 à 20 – ensemble 2) ;  la troisième, relative à l’ajout d’étages/modules supplémentaires, pour l’ensemble considéré (POSTES 21 à 26 – ensemble 1 et POSTES 27 à 32 – ensemble 2). L’adjudicateur se réserve la faculté de lever ou non ces options exigées (et d’activer, dès lors, tout ou partie des postes précités), en fonction de son besoin ou de ses possibilités budgétaires. S’agissant des options relatives à la climatisation et à la rampe d’accès PMR, ces levées interviendront au plus tard lors de la conclusion du marché (notification de l’adjudicataire) ; s’agissant des options relatives à l’ajout d’étages/modules supplémentaires, elles pourront être levées de manière différée, dans les 24 mois, au plus tard, à compter de la conclusion du marché.

5.1.2.

Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Trieu Kaisin, 136

Linn: CHARLEROI

Sihtnumber: 6061

Riik – jaotus (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)

Riik: Belgia

5.1.3.

Eeldatav kestus

Kestus: 24 Kuud

5.1.6.

Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

5.1.9.

Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.

Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: HELHa attribue le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, définie sur base du seul critère « prix » (soumissionnaire le moins-disant)

Hindamise fikseeritud väärtusega kriteeriumi kategooria: Fikseeritud väärtus (kokku)

Hindamiskriteerium – arv: 1

5.1.11.

Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/documents

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/forum

5.1.12.

Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/general

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses (EL) nr 910/2014)

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 120 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.

Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.

Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal d'Entreprise du Hainaut, Division Mons

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Selon les dispositifs légaux applicables.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl

Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: SPF Stratégie et Appui

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl

8.1.

ORG-0001

Ametlik nimi: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl

Registreerimisnumber: 0818523810_55

Postiaadress: Chaussée de Binche, 159

Linn: Mons

Sihtnumber: 7000

Riik – jaotus (NUTS): Arr. Mons (BE323)

Riik: Belgia

E-posti aadress: marches.publics@helha.be

Telefon: +32 65404178

Faks: +32 65404178

Internetiaadress: https://www.helha.be/

Hankija profiil: https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=55&includeOrganisationChildren=true

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1.

ORG-0002

Ametlik nimi: SPF Stratégie et Appui

Registreerimisnumber: BE001

Postiaadress: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Linn: Bruxelles

Sihtnumber: 1000

Riik – jaotus (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Riik: Belgia

E-posti aadress: revise@publicprocurement.be

Telefon: +32 2 740 80 00

Internetiaadress: https://bosa.belgium.be

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1.

ORG-0003

Ametlik nimi: Tribunal d'Entreprise du Hainaut, Division Mons

Registreerimisnumber: /

Postiaadress: Rue des Droits de l'Homme, 1

Linn: MONS

Sihtnumber: 7000

Riik – jaotus (NUTS): Arr. Mons (BE323)

Riik: Belgia

E-posti aadress: te.mons.info@just.fgov.be

Telefon: +32 26820319

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Eelmise teate versioon, mida muudetakse: 55a4c6c8-45d0-4da5-9363-c92218f0a6d6-01

Muudatuse peamine põhjus: Teave ajakohastatud

Kirjeldus: L'objet de cette mise à jour consiste dans le chargement d'une version légèrement adaptée du CORRIGENDUM ADDENDUM 1, en date du 2026.06.16. L'unique point adapté est le point 1. dudit CORRIGENDUM. Il est à noter que le PLAN en annexe est quant à lui inchangé.

10.1.

Muudatus

Punkti tunnus: PROCEDURE

Hankedokumente muudeti: 16/06/2026

Teate tunnus/versioon: 38b3382c-e9b9-4791-b692-f3b3137c0047 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 16/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Teate saatmise kuupäev (eSender): 16/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel

Teate avaldamise number: 416216-2026

ELT S väljaande number: 115/2026

Avaldamise kuupäev: 17/06/2026