5.1.1.
Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45233124 Runkoteiden rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45233120 Tienrakennustyöt, 45233129 Poikkiteiden rakennustyöt, 45233150 Liikennemeluntorjunta, 45233162 Pyöräteiden rakennustyöt
5.1.2.
Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Timiş (RO424)
Maa: Romania
Lisätiedot: Municipiul Timisoara, sectorul cuprins între Bd. 16 Decembrie 1989 (parțial) si Calea Șagului (parțial)
5.1.4.
Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0
5.1.5.
Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 95 295 312,81 RON
5.1.6.
Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Ei tarpeen
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
5.1.9.
Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus, Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)
Kriteeri: Rekisteröinti kaupparekisteriin
Valintaperusteen kuvaus: Operatorul economic care depune oferta, trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, din care să reiasă ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informațiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentării acestuia. În cazul unei oferte comune depusa de mai mulți operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de către fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea din contract pe care o realizează. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise, însoțite de traducerea autorizata in limba romana, după caz.
Kriteeri: Yleinen vuotuinen liikevaihto
Valintaperusteen kuvaus: Ofertantul trebuie sa dovedească faptul că a înregistrat o medie a cifrei de afaceri anuală pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (respectiv aferente anilor 2023, 2024 și 2025), în scopul asigurării capacității de susținere financiară a contractului, medie care trebuie să fie cel puțin egală cu suma de 95.000.000,00 lei fără TVA. Modalitatea de îndeplinire: Ofertanții vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea Autorității Contractante. Documentele justificative sunt: bilanțuri/ balanțe contabile/ extrase de bilanț raport financiar / raport al cenzorilor/ raport de audit financiar, din care să rezulte cifra de afaceri (în lei) pe ultimii 3 ani (2023, 2024, 2025). Aceste documente vor fi prezentate și de către ofertantul asociat/terțul susținător, în situația în care resursele acestuia au fost luate în considerare pentru îndeplinirea cerinței. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, pentru contractele exprimate în altă valută, echivalarea în lei se va face utilizând cursul mediu anual leu/valută comunicat de Banca Națională a României pentru fiecare an în parte. Note: În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți susținător/susținători, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HG nr. 395/2016, în acest caz, terțul susținător va completa informațiile la nivelul unui DUAE distinct. În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț susținător, ofertantul va prezenta: Angajamentul ferm privind susținerea economică și financiară acordată de terțul susținător, însoțit de documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie în anexe la angajamentul ferm. Angajamentul trebuie să fie explicit scris și necondiționat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul întelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susținerii, în condițiile legii. Documentele prezentate trebuie să indice concret care sunt resursele financiare pe care terțul le va mobiliza în cazul în care ofertantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se va afla în imposibilitatea derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm. Terțul susținător va dovedi prin documentele prezentate că deține toate resursele invocate ca element de susținere a ofertantului. Aceste documente vor fi încărcate în SEAP împreună cu Angajamentul ferm și cu oferta, și vor fi semnate cu semnatura electronica extinsă, în condițiile legii. Documentele solicitate se vor prezenta în limba română/limba în care au fost emise însoțite de traducerea în limba romana, după caz.
Kriteeri: Viitteet määriteltyihin töihin
Valintaperusteen kuvaus: Experienţa similară Ofertantul va prezenta o declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani, perioadă raportată la data limită de depunere a ofertelor. Cerința de calificare privind experiența similară va fi considerată îndeplinită dacă, în ultimii 5 ani, ofertantul face dovada că a dus la bun sfârșit, lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, având o valoare cumulată de cel puțin 95.000.000,00 lei fără TVA, realizată la nivelul unuia sau maxim două contracte. Prin lucrări similare cu cele ale prezentului contract se înțelege: lucrări de construcție nouă /reabilitare/modernizare/extindere de drumuri și rețelelor edilitare. Pentru a face dovada că lucrările s-au dus la bun sfârșit, ofertantul va anexa certificări de bună execuţie (Procese verbale de recepţie/certificate constatatoare), conţinând beneficiarii, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienți privaţi, valori, perioade de implementare. Prin sintagma „lucrări duse la bun sfârșit” se înțelege: - lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de un proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; - lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau - lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală. Pentru dovedirea experienței similare, ofertantul poate invoca partea de contract executată până la momentul solicitării, cu condiția ca lucrările prezentate să fie duse la bun sfârșit. Odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepționarea respectivelor lucrări în perioada de referință, autoritatea contractantă va lua în considerare toate lucrările executate în condițiile în care acestea sunt integrate într-un obiect de construcție cu funcționalitate independentă. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței privind plafonul valoric, asociat cerinței referitoare la experiența similară, calculul echivalenței pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în lei, se va utiliza cursul mediu anual în lei/valută comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an în parte. Modalitatea de îndeplinire: Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE, completat direct în SEAP, în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: • numărul, data și obiectul contractului invocat drept experiență similară, astfel încât să fie furnizate toate informațiile necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară; • descrierea lucrărilor derulate în contractul menționat; • beneficiarul acestuia și datele sale de contact; • perioada de derulare, mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) în care s-a executat contractul; • ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA; • numărul și data proceselor-verbale la terminarea lucrărilor sau procesele-verbale de recepție finală ori procesele-verbale de recepție pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere funcțional, recomandări, certificate constatatoare, certificate de bună execuție (documente doveditoare) etc. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE, respectiv certificatele de bună execuție (PV de recepție/ recomandări/ certificate constatatoare etc.), vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar, rezultat la finalizarea evaluării ofertelor, în urma aplicării criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. În cazul unei oferte comune, cerința privind experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz în care, în formularul DUAE se vor include informații privind asociații, care au obligația de a prezenta formularul DUAE completat cu datele proprii, la care se va atașa Acordul de asociere. În cazul în care ofertantul beneficiază de susținerea unuia sau mai multor terți susținători, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea cerinței, caz în care, în formularul DUAE completat de ofertant, se vor include informații concrete cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare. Se atașează DUAE completat de către fiecare terț susținător (după caz), angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, elemente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele solicitate se vor prezenta în limba română/limba în care au fost emise, însoțite de traducere autorizată în limba română, după caz.
Kriteeri: Alihankinnan osuus
Valintaperusteen kuvaus: Ofertantul are obligația de a preciza în ofertă: partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze; (”subcontractant” – orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop). În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze parţial lucrările, DUAE include informaţii cu privire la subcontractanţi: datele de identificare, activitățile pe care le vor realiza aceștia și procentul aferent acestor activități, raportat la valoarea contractului. Subcontractantul/subcontractanţii nominalizat/nominalizati de către ofertant, are/au obligaţia de a completa DUAE completat cu datele proprii, precum şi numărul şi data acordului/contractului de subcontractare încheiat cu ofertantul. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de fiecare subcontractant în conformitate cu prevederile art.193 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situației lor. Neprezentarea acestuia odată cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabilă (temei art. 137, alin.(2), litera k) din HG 395/2016).Odată cu depunerea DUAE se va prezenta și Acordul de subcontractare. Documentele justificative actualizate, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se vor prezenta la solicitarea Autorităţii Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la încheierea contractului de achiziție publică, se va/vor prezenta contractul/contractele încheiat/incheiate între ofertant şi subcontractant/subcontractanții nominalizați în ofertă, în concordanță cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui în anexe ale contractului. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise, însoţite de traduceri autorizate în limba română, după caz. NOTĂ: Lucrările de bază sunt executate obligatoriu de Antreprenorul General și nu se pot subcontracta. Lucrările de drum sunt considerate lucrări de bază și nu pot fi subcontractate. Este obligatoriu ca aceste lucrări să fie executate de Antreprenorul General al contractului, responsabilitatea acestor lucrări revenindu-i direct Antreprenorului General pentru a garanta: calitatea, siguranța, continuitatea execuției și respectarea standardelor solicitate. Aceste lucrări de bază influențează direct integritatea și durabilitatea drumului și a structurii rutiere.Beneficiarul și proiectantul trebuie să aibă certitudinea că lucrările de baza pentru siguranța construcției (structura cailor de rulare) sunt executate direct de antreprenorul general sau de subunități proprii, nu de subcontractanți asupra cărora controlul este mai slab. Prin lucrările de bază aferente obiectivului de investiții, se înțelege execuția infrastructurii și a structurii rutiere, incluzând terasamentele, realizarea stratului de formă, execuția fundației de balast, a stratului de bază, precum și așternerea straturilor din mixturi asfaltice, inclusiv probele de laborator (aferente realizării lucrărilor de bază) sunt considerate esențiale pentru asigurarea capacității portante și durabilității drumului, și nu pot fi subcontractate. Antreprenorul are obligația de a executa în mod direct aceste lucrări de bază, cu resurse proprii (personal, utilaje și echipamente), fiind pe deplin responsabil pentru calitatea, conformitatea și respectarea cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini și în normele în vigoare.
Kriteeri: Riippumattomien elinten myöntämät laadunvarmistusstandardien sertifikaatit
Valintaperusteen kuvaus: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Ofertantul trebuie să facă dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabil la data-limită de depunere a ofertelor în domeniul în care se încadrează activitățile ce fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, certificările specifice, acordate de organisme independente, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, valabil la data-limită de depunere a ofertelor, urmează a fi prezentate doar la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă. În cazul depunerii unei oferte comune, cerința privind sistemul de management al calității trebuie sa fie îndeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmează sa o îndeplinească. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însoțite de traducerea în limba romana, după caz.
Kriteeri: Riippumattomien elinten myöntämät ympäristöhallintajärjestelmien tai -standardien sertifikaatit
Valintaperusteen kuvaus: Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu. Ofertantul trebuie să facă dovada implementării sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, valabil la data-limită de depunere a ofertelor în domeniul în care se încadrează activitățile ce fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, certificările specifice, acordate de organisme independente sau orice alte probe sau dovezi, urmează a fi prezentate doar la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirm asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă. În cazul depunerii unei oferte comune, cerința privind sistemul de management de mediu trebuie sa fie îndeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmează sa o îndeplinească. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea în limba română, după caz.
Kriteeri: Asiaankuuluvat koulutus- ja ammatilliset pätevyydet
Valintaperusteen kuvaus: Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească că dețin atestat Atestat ANRE, conform Ordinului ANRE nr. 134/15.12.2021, ce conferă acestuia dreptul pentru execuția instalațiilor electrice (lucrările la rețele electrice). Modalitate de îndeplinire: Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art.193 din Legea 98/2016, cu informațiile aferente situației lor, de către toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant individual, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător, dupa caz). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv atestatul ANRE, conform Ordinului ANRE nr.134/15.12.2021, ce conferă acestuia dreptul pentru execuția instalațiilor electrice (pentru lucrările la rețele electrice), urmează a fi prezentat la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, în urma aplicării criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informaţiile cuprinse în certificat/documentul echivalent, trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia. Ofertanții care dețin atestate ANRE a căror valabilitate expiră înainte de încetarea contractului vor depune un angajament ferm de prelungire a valabilității acestuia. Operatorii economici străini care nu dețin autorizații/agremente ANRE vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritățile relevante din țara de origine, din care să reiasă că sunt autorizați să efectueze servicii/lucrări echivalente, în corelare cu cele pe care urmează să le deruleze în cadrul contractului. Documentele echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență trebuie recunoscute de ANRE, înainte de încheierea contractului de execuție lucrări. În cazul unei oferte comune depusă de mai mulți operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de către fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizează. În situația în care subcontractantul va executa partea din contract pentru care se solicita atestat ANRE, conform Ordinului ANRE nr.134/15.12.2021, acest subcontractant va prezenta dovada deținerii atestatului ANRE solicitat. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însoţite de traducere autorizata in limba romana, după caz. Cerința poate fi îndeplinită și prin asociati sau subcontractanti (conform art. 51 din HG nr. 395/2016).
5.1.10.
Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Nimi: Pretul ofertei
Kuvaus: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 30
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Nimi: Experiența profesională specifică a „Managerului de contract /proiect”
Kuvaus: Pentru participare în calitatea solicitată de Manager de contract /proiect sau echivalent (responsabil de contract și coordonator al tuturor activităților de execuție de lucrări), în cadrul a 6 (șase) contracte similare, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 20 puncte;Pentru participare în calitatea solicitată de Manager de contract /proiect sau echivalent (responsabil de contract și coordonator al tuturor activităților de execuție de lucrări), în cadrul a 5 (cinci) contracte similare, se acordă punctajul de 15 puncte;Pentru participare în calitatea solicitată de Manager de contract /proiect sau echivalent (responsabil de contract și coordonator al tuturor activităților de execuție de lucrări), în cadrul a 4 (patru) contracte similare, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte;Pentru participare în calitatea solicitată de Manager de contract /proiect sau echivalent (responsabil de contract și coordonator al tuturor activităților de execuție de lucrări), în cadrul a 3 (trei) contracte similare, se acordă punctajul de 5 puncte;Pentru participare în calitatea solicitată de Manager de contract /proiect sau echivalent (responsabil de contract și coordonator al tuturor activităților de execuție de lucrări), în cadrul a 2 (două) contracte similare, se acordă punctajul de 0 puncte;Se acordă jumătate din punctaj pentru calitatea de manager de contract/proiect sau echivalent (responsabil de contract și coordonator al tuturor activităților de execuție de lucrări), deținută din contracte care nu au fost încheiate în baza HG nr. 1/2018. Ofertantul, în cadrul ofertei tehnice va prezenta:-Nominalizarea persoanei pe poziția de “manager de contract/proiect”; Declarație de disponibilitate semnată de titular;Curriculum Vitae semnat de titular, Recomandări și/sau Contracte de achiziție însoțite obligatoriu de Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau document constatator, emise de beneficiarul final.Orice alte documente relevante similare, emise de către beneficiarii finali de contract din care să rezulte denumirea contractului, obiectul contractului, calitatea pe care a avut-o persoana nominalizată în cadrul ofertei în derularea contractului (funcție de titulatura folosită în contract), precum și calitatea activității prestate de către acesta și lucrările similare executate. Informații suplimentare referitoare la modul de acordare a punctajului sunt detaliate în Anexa 1 a caietului de sarcini (atasata prezentului anunt)
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 20
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Nimi: Durata de garanție acordată lucrărilor
Kuvaus: Punctajul intermediar se va acorda după cum urmează: PGn = [(Gn-60)/(120-60)] x 15, unde: - PGn este punctajul obținut de ofertantul n (ofertant care se evaluează). - Gn – Durata de garanție a lucrărilor ofertata de ofertantul n (ofertant pentru care se calculează punctajul); Nota 1: Perioada de garanție ofertată trebuie susținută prin prezentarea, în cadrul Propunerii Tehnice, a materialelor și tehnologiilor utilizate, care demonstrează capacitatea ofertantului de a asigura calitatea lucrărilor pe întreaga durată a garanției propuse, conform cerințelor contractuale.Astfel, în secțiunea din Propunerea Tehnică unde se va propune durata de garanție, ofertantul/antreprenorul va justifica durata de garanție și va prezenta o descriere detaliată a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor, utilajelor/echipamentelor tehnologice/dotărilor, precum și a materialelor pe care le va pune în operă, astfel încât ofertarea unei garanții a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informații în cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizează perioada de garanție a lucrărilor suplimentar ofertată. Informații suplimentare referitoare la modul de acordare a punctajului sunt detaliate în Anexa 1 a caietului de sarcini (atasata prezentului anunt)
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 15
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Nimi: Plan de management - Abordarea și metodologia propuse în cadrul contractului
Kuvaus: În prezentarea documentului „Plan de management -Abordării și metodologiei propuse”, conform modelului pus la dispoziție de către Achizitor, se va avea în vederea corelarea tuturor activităților/subactivităților din graficul GANTT și informațiilor cuprinse în documentația de atribuire, corelarea cu Propunerea Tehnică, din care va rezulta: 1. Argumentarea abordării propuse – 1 punct 2. Metodologia și abordarea tehnică pentru realizarea lucrărilor – 4 puncte 3. Organizare și personal/Plan de lucru – 3 puncte 4. Managementul riscurilor – măsuri de prevenire și rezolvare – 3 puncte 5. Managementul calității – 2 puncte 6. Metodologia de abordare asupra perioadei de Garanție – 2 puncte. Informații suplimentare referitoare la modul de acordare a punctajului sunt detaliate în Anexa 1 a caietului de sarcini (atasata prezentului anunt)
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 15
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Nimi: Experiența profesională specifică a inginerului de cantități
Kuvaus: Algoritm de calcul: Punctajul aferent acestui factor de evaluare este de maxim 10 puncte , se acordă astfel: ~ Pentru participare în calitatea solicitată de Inginer de cantități, în cadrul a 4 (patru) contracte similare, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte; ~ Pentru participare în calitatea solicitată de Inginer de cantități, în cadrul a 3 (trei) contracte similare, se acordă punctajul de 5 puncte; ~ Pentru participare în calitatea solicitată de Inginer de cantități, în cadrul a 2 (două) contracte similare, se acordă punctajul de 0 puncte; Nota 1: prin contracte similare se înțelege contracte de execuție lucrări și/sau contract de proiectare și execuție lucrări de construcție nouă și/sau lărgire și/sau extindere și/sau reabilitare și/ sau modernizare drumuri/străzi și rețele edilitare. Nota 2: Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un Inginer de cantități, care să fi participat la implementarea a cel puțin 2 (două) contracte similare, respectiv 2 (două) contracte de execuție lucrări și/sau contract de proiectare și execuție lucrări de construcție nouă și/sau lărgire și/sau extindere și/sau reabilitare și/sau modernizare drumuri/străzi și rețele edilitare; Se vor anexa: -CV-ul semnat de titular din care să rezulte experiența profesională, însoțit de orice documente justificative din care sa rezulte experiența solicitată; -Documente justificative din care să rezulte pregătirea profesională (diplome/ certificate/ adeverințe, etc.), sau echivalent pentru cetățenii din alte tări; -Documente care atestă forma de colaborare cu antreprenorul, respectiv modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile expertului propus. Informații suplimentare referitoare la modul de acordare a punctajului sunt detaliate în Anexa 1 a caietului de sarcini (atasata prezentului anunt).
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 10
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Nimi: Componenta socială
Kuvaus: Punctajul se acordă astfel: • 10% personal vulnerabil → 10 puncte • 5% personal vulnerabil → 5 puncte • 2% personal vulnerabil → 2 puncte • Sub 2% → 0 puncte Punctajul se acordă în funcție de procentul total (cumulat) al personalului vulnerabil asumat și demonstrat prin documente justificative. Limitări și reguli Se ia în calcul procentul cumulat, nu separat pe categorii; • Persoanele trebuie să fie implicate efectiv în executarea contractului; • Nu se acceptă declararea formală fără dovadă contractuală; • Nu se dublează aceeași persoană în mai multe categorii; • Studenții sunt eligibili doar dacă participă efectiv la activități relevante contractului; Ofertantul are obligația de a menține procentul asumat de personal aparținând categoriilor vulnerabile pe întreaga durată de derulare a contractului, în caz contrar se vor aplica penalități conform Acordului Contractual la punctul 5.1 - Clauza 50 "Plăți" - Subclauza 50.3. În propunerea tehnică, ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă procentul propus (2%, 5% sau 10%), menținerea acestora pe toată perioada de execuție precum și structura pe categorii și rolul acestora în executarea contractului. În termen de 30 zile de la data semnării contractului și ori de câte ori, pe durata contractului, Beneficiarul solicită verificarea respectării procentului asumat, ofertantul/contractorul are obligația de a prezenta documente justificative actualizate, după cum urmează: • extras Revisal pentru personalul încadrat; • contracte individuale de muncă / colaborare pentru persoanele declarate; •documente specifice categoriei vulnerabile (certificat handicap, adeverință AJOFM, adeverință student + convenție practică/internship etc.); • fișe de post care demonstrează implicarea efectivă în activitățile contractului; • declarație privind respectarea GDPR, cu anonimizarea datelor sensibile. Nerespectarea procentului asumat constituie neîndeplinire a obligațiilor contractuale, iar Beneficiarul poate solicita măsuri corective, inclusiv înlocuirea personalului sau completarea echipei pentru restabilirea procentului minim asumat.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 10
5.1.11.
Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100209577
5.1.12.
Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.e-licitatie.ro
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: romania
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 13/08/2026 15:00:00 (UTC+03:00) Itä-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 6 Kuukaudet
Tietoa julkisesta avaamisesta:
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 13/08/2026 15:00:00 (UTC+03:00) Itä-Euroopan kesäaika
Paikka: In SEAP
Lisätiedot: Membrii comisiei de evaluare, persoanele împuternicite de către ANAP si alte persoane autorizate, dupa caz
Sopimusehdot:
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: ei
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Modalitatile de plata sunt prevazute in modelul de contract.
5.1.15.
Menetelmät
Puitejärjestely:
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:
Ei dynaamista hankintajärjestelmää
5.1.16.
Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Conform Legii 101/2016
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Municipiul Timisoara
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Municipiul Timisoara
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Municipiul Timisoara
Tarjouksia käsittelevä organisaatio: Municipiul Timisoara