171787-2019 - RésultatsFrance-Melun: Travaux de construction
OJ S 73/2019 12/04/2019
Avis d’attribution de marché
Marché de travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1.
Nom et adresses
Nom officiel: Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne
Adresse postale: 56 avenue de Corbeil — BP 70109
Ville: Melun cedex
Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Code postal: 77001
Pays: France
Point(s) de contact: Service des marchés publics
Courriel: marchespublics@sdis77.fr
Fax: +33 160566548
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sdis77.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://marchespublics-sdis77.omnikles.com
I.4.
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5.
Activité principale
Autre activité: Service d'incendie et de secours

Section II: Objet

II.1.
Étendue du marché
II.1.1.
Intitulé
PA368 Aménagement d'une zone opérationnelle au rez de chaussée du CIS Provins
Numéro de référence: PA368
II.1.2.
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3.
Type de marché
Travaux
II.1.4.
Description succincte
Travaux d'aménagement d'une zone opérationnelle au rez-de-chaussée du centre d'incendie et de secours de Provins.
II.1.6.
Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7.
Valeur totale du marché
Valeur hors TVA: 116 546,40 EUR
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Gros œuvre, carrelage
Lot nº: 1
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45223220 Travaux de gros œuvre
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Lieu principal d'exécution: 9 avenue André Malraux 77160 Provins.
II.2.4.
Description des prestations
Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure adaptée en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère 1: qualité technique de l'offre / Pondération: 55
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1: méthodologie et organisation spécifiques au chantier / Pondération: 32
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2: qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3: les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 33
Prix - Pondération: 45
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement.
Le délai d'exécution est de 5 mois et comprenant une période de préparation des travaux d'1 mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Menuiseries extérieures aluminium
Lot nº: 2
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Lieu principal d'exécution: 9 avenue André Malraux 77160 Provins.
II.2.4.
Description des prestations
Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure adaptée en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère 1: qualité technique de l'offre / Pondération: 55
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1: méthodologie et organisation spécifiques au chantier / Pondération: 32
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2: qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3: les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 33
Prix - Pondération: 45
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement.
Le délai d'exécution est de 5 mois et comprenant une période de préparation des travaux d'1 mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Menuiseries intérieures bois — cloisons — doublage — faux-plafonds — isolation
Lot nº: 3
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Lieu principal d'exécution: 9 avenue André Malraux 77160 Provins.
II.2.4.
Description des prestations
Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure adaptée en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère 1: qualité technique de l'offre / Pondération: 55
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1: méthodologie et organisation spécifiques au chantier / Pondération: 32
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2: qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3: les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 33
Prix - Pondération: 45
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement.
Le délai d'exécution est de 5 mois et comprenant une période de préparation des travaux d'1 mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Électricité — éclairage
Lot nº: 4
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Lieu principal d'exécution: 9 avenue André Malraux 77160 Provins.
II.2.4.
Description des prestations
Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure adaptée en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère 1: qualité technique de l'offre / Pondération: 55
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1: méthodologie et organisation spécifiques au chantier / Pondération: 32
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2: qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3: les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 33
Prix - Pondération: 45
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement.
Le délai d'exécution est de 5 mois et comprenant une période de préparation des travaux d'1 mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Plomberie — chauffage central — VMC
Lot nº: 5
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45330000 Travaux de plomberie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Lieu principal d'exécution: 9 avenue André Malraux 77160 Provins.
II.2.4.
Description des prestations
Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure adaptée en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère 1: qualité technique de l'offre / Pondération: 55
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1: méthodologie et organisation spécifiques au chantier / Pondération: 32
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2: qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3: les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 33
Prix - Pondération: 45
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement.
Le délai d'exécution est de 5 mois et comprenant une période de préparation des travaux d'1 mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Peinture
Lot nº: 6
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45442100 Travaux de peinture
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Lieu principal d'exécution: 9 avenue André Malraux 77160 Provins.
II.2.4.
Description des prestations
Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure adaptée en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère 1: qualité technique de l'offre / Pondération: 55
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1: méthodologie et organisation spécifiques au chantier / Pondération: 32
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2: qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3: les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 33
Prix - Pondération: 45
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement.
Le délai d'exécution est de 5 mois et comprenant une période de préparation des travaux d'1 mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.

Section IV: Procédure

IV.1.
Description
IV.1.1.
Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3.
Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8.
Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2.
Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8.
Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9.
Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2019PA3681
Lot nº: 1
Intitulé:
Gros œuvre — carrelage
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
28/03/2019
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: 3CDB Agencement
Adresse postale: 7 rue des Clos
Ville: Meaux
Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Code postal: 77100
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 57 654,90 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 54 340,50 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2019PA3682
Lot nº: 2
Intitulé:
Menuiseries extérieures — aluminium
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
01/04/2019
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SN Caro Lux
Adresse postale: 7 cité Riverin
Ville: Paris
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75010
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 000,00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 5 460,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2019PA3683
Lot nº: 3
Intitulé:
Menuiseries intérieures bois — cloisons — doublage — faux-plafonds — isolation
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
28/03/2019
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SN Caro Lux
Adresse postale: 7 cité Riverin
Ville: Paris
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75010
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 17 318,00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 21 907,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2019PA3684
Lot nº: 4
Intitulé:
Électricité — éclairage
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
28/03/2019
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Montelec
Adresse postale: 16 rue de Sigy
Ville: Donnemarie-Dontilly
Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Code postal: 77520
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 410,00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 9 983,90 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2019PA3685
Lot nº: 5
Intitulé:
Plomberie — chauffage central — VMC
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
27/03/2019
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Beranger
Adresse postale: 72 rue Ampère — BP 127
Ville: Lagny-sur-Marne
Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Code postal: 77400
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 17 348,00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 14 500,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2019PA3686
Lot nº: 6
Intitulé:
Peinture
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
28/03/2019
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Lamos
Adresse postale: 45 avenue Geroges Clémenceau — BP 68
Ville: Noisy-le-Grand
Code NUTS: FR106 Seine-Saint-Denis
Code postal: 93162
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 27 469,00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 10 355,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3.
Informations complémentaires
Modalités de consultation du marché public: Sur demande auprès du service des marchés publics, 56 avenue de Corbeil, BP 70109, 77001 Melun cedex, marchespublics@sdis77.fr — Télécopie: +33 160566548.
VI.4.
Procédures de recours
VI.4.1.
Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
Ville: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France
Téléphone: +33 160566630
Fax: +33 160566610
VI.4.2.
Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Adresse postale: Préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris, 5 rue Leblanc
Ville: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Pays: France
Courriel: ccira@paris-idf.gouv.fr
Téléphone: +33 182524267
Fax: +33 182524295
Adresse internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-litiges
VI.4.3.
Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
— référé contractuel: recours possible dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au JOUE, ou à défaut 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat,
— recours de plein contentieux: recours dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché public.
VI.5.
Date d’envoi du présent avis
10/04/2019