20695-2024 - Modification du marchéFrance-Mamoudzou: Services d'architecte pour les bâtiments
OJ S 9/2024 12/01/2024
Avis de modification
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1.
Nom et adresses
Nom officiel: ville de Mamoudzou (976)
Numéro national d'identification: 20000883700011
Adresse postale: boulevard Halidi-Selemani BP 01 97600 Mamoudzou BP 01
Ville: Mamoudzou
Code NUTS: FRY50 Mayotte
Code postal: 97600
Pays: France
Point(s) de contact: M. le maire AMBDILWAHEDOU SOUMAILA
Courriel: commande-publique@mamoudzou.yt
Téléphone: +33 269665010
Fax: +33 269639134
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mamoudzou.yt/vie-municipale/marches-publics
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr

Section II: Objet

II.1.
Étendue du marché
II.1.1.
Intitulé
marché public de maitrises d'oeuvre consécutif au concours T20 à Vahibé 1
II.1.2.
Code CPV principal
71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
II.1.3.
Type de marché
Services
II.2.
Description
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY50 Mayotte
Lieu principal d'exécution: ville de Mamoudzou
II.2.4.
Description du contrat au moment de la conclusion du contrat
marché public de maitrises d'oeuvre consécutif au concours T20 à Vahibé 1
II.2.7.
Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 40
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2.
Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1.
Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 198-618688

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 20230100-PES
Intitulé:
marché public de maitrises d'oeuvre consécutif au concours T20 à Vahibé 1
V.2.
Attribution du marché/de la concession
V.2.1.
Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession
08/09/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: patrick Schweitzer & Associés Architectes
Numéro national d'identification: 43912307600044
Adresse postale: 98, rue de Hochfelden
Ville: Strasbourg
Code NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Code postal: 67200
Pays: France
Courriel: candidatures@schweitzer-associes.com
Adresse internet: https://www.schweitzer-associes.com/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: integrale ingenierie
Numéro national d'identification: 47937915800062
Adresse postale: 4 Bis rue Fond Générèse Village Eperon St Gille Les Hauts
Ville: St Paul
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Code postal: 97435
Pays: France
Courriel: bet@integrale.re
Téléphone: +33 262245963
Adresse internet: http://www.integrale.re
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: maore etudes et ingenierie
Numéro national d'identification: 06630896600010
Adresse postale: z.i. Nel Kaweni - b.P. 278
Ville: Mamoudzou
Code NUTS: FRY50 Mayotte
Code postal: 97600
Pays: France
Courriel: mei.mayotte@wandoo.fr
Téléphone: +33 269615185
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: euro sound project (esp)
Numéro national d'identification: 43412659500033
Adresse postale: 19 rue Jacobi Netter
Ville: Strasbourg
Code NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Code postal: 67200
Pays: France
Courriel: concours@dbsilence.fr
Téléphone: +33 388789500
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: corail ingenierie
Numéro national d'identification: 51018722200037
Adresse postale: 22 Chemin Coton - plateau Caillou
Ville: Saint-Paul
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Code postal: 97460
Pays: France
Courriel: domengie.corail@gmail.com
Téléphone: +33 262914003
Fax: +33 262495990
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: aerodynamique eiffel
Numéro national d'identification: 327932034001
Adresse postale: 67 rue Boileau
Ville: Paris
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75016
Pays: France
Courriel: benoit.blanchard@aerodynamiqueeiffel.fr
Téléphone: +33 142884740
Fax: +33 142883539
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession
Valeur totale du marché: 1 207 634,00 EUR

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3.
Informations complémentaires
VI.4.
Procédures de recours
VI.4.1.
Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Mayotte
Adresse postale: les Hauts du Jardin du Collège
Ville: Mamoudzou
Code postal: 97600
Pays: Mayotte
Courriel: greffe.ta-mayotte@juradm.fr
Téléphone: +33 269611856
Fax: +33 269611862
Adresse internet: http://mayotte.tribunal-administratif.fr
VI.4.4.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Mayotte
Adresse postale: les Hauts du Jardin du Collège
Ville: Mamoudzou
Code postal: 97600
Pays: Mayotte
Courriel: greffe.ta-mayotte@juradm.fr
Téléphone: +33 269611856
Fax: +33 269611862
Adresse internet: http://mayotte.tribunal-administratif.fr
VI.5.
Date d’envoi du présent avis
09/01/2024

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1.
Description du contrat après les modifications
VII.1.1.
Code CPV principal
71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
VII.1.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
VII.1.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY50 Mayotte
Lieu principal d'exécution: 97600 MAMOUDZOU
VII.1.4.
Description des prestations
missions de maitrises d'oeuvre consécutif au concours pour la construction de l'école T20 à Vahibé 1
VII.1.5.
Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 40
VII.1.6.
Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 207 634,00 EUR
VII.1.7.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: patrick Schweitzer & Associés Architectes
Numéro national d'identification: 43912307600044
Adresse postale: 98 rue de Hochfelden
Ville: Strasbourg
Code NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Code postal: 67200
Pays: France
Courriel: contact@schweitzer-associes.com
Téléphone: +33 388223223
Fax: +33 388223223
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: integrale ingenierie
Numéro national d'identification: 47937915800062
Adresse postale: 4 Bis rue Fond Générèse Village Eperon St Gille Les Hauts
Ville: Saint-Paul
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Code postal: 97435
Pays: France
Courriel: bet@integrale.re
Téléphone: +33 262245963
Adresse internet: http://www.integrale.re
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: maore etudes et ingenierie
Numéro national d'identification: 06630896600010
Adresse postale: z.i. Nel Kaweni B.P. 278
Ville: Mamoudzou
Code NUTS: FRY50 Mayotte
Code postal: 97600
Pays: France
Courriel: mei.mayotte@wandoo.fr
Téléphone: +33 269615185
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: euro sound project (esp)
Numéro national d'identification: 43412659500033
Adresse postale: 19 rue Jacobi Netter
Ville: Strasbourg
Code NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Code postal: 67200
Pays: France
Courriel: concours@dbsilence.fr
Téléphone: +33 388789500
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: corail ingenierie
Numéro national d'identification: 51018722200037
Adresse postale: 22 Chemin Coton - plateau Caillou
Ville: Saint-Paul
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Code postal: 97460
Pays: France
Courriel: domengie.corail@gmail.com
Téléphone: +33 262914003
Fax: +33 262495990
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7.
Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: aerodynamique eiffel
Numéro national d'identification: 327932034001
Adresse postale: 67 rue Boileau
Ville: Paris
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75016
Pays: France
Courriel: benoit.blanchard@aerodynamiqueeiffel.fr
Téléphone: +33 142884740
Fax: +33 142883539
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2.
Informations sur les modifications
VII.2.1.
Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
- Ajout d'une mission OPC conformément à l'article 16 du CCAP, concernant la clause de réexamen.
- les prix seront révisés en application des clauses du présent marché.
- le montant définitif sera fixé dans les mêmes conditions que le montant définitif du marché à l'issue de la phase à Apd.
Les prestations à exécuter par le titulaire du marché seront payées en fonction des prix inscrits dans sa proposition. Cette pièce fait partie intégrante de l'avenant au marché.
la mission sera réalisé conformément aux clauses techniques particulières insérées en annexe au CCTP, elle commencera dès la phase études comme suite :
- participation aux réunions moa / moe
- analyse rendus APD-PRO-DCE et élaboration de notes d'analyse
- accompagnement du MOA à la conduite de l'opération / étude
- mise au point de calendrier opérationnel provisoire
- organisation des réponses aux questions des entreprises
- analyse des offres des entreprises (parallèlement à celle de Moe)
- accompagnement du MOA à la conduite de l'opération / consultation
- ordonnancement et planification de chantier en phase préparation
- pilotage des entreprises dans le préparation de chantier
- accompagnement du MOA à la conduite de l'opération / préparation
- coordination des actions des intervention CT et Sps
- coordination des entreprises en phase chantier
- suivi général du chantier (avec Cr)
- vérification des objectifs qualitatifs du projet
- suivi financier de la facturation (+ avenants) et transmission des certificats de paiement
- gestion des DGD (avec pénalités et retards)
- accompagnement du MOA à la conduite de l'opération / chantier
- planification et coordination des réceptions
- suivi des levées de réserves
- gestion de la période de parfait achèvement
VII.2.2.
Raisons de la modification
Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE]Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la clause de réexamen prévue à l'article 16 du CCAP, en application de l'application de l'article L2194-1 1° du code de la commande publique
VII.2.3.
Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 1 207 634,00 EUR
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 1 326 834,00 EUR