278658-2021 - RésultatsFrance-Saint-Martin-d'Hères: Travaux de construction
OJ S 107/2021 04/06/2021
Avis d’attribution de marché
Marché de travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1.
Nom et adresses
Nom officiel: Université Grenoble — Alpes
Adresse postale: CS 40700
Ville: Saint-Martin-d'Hères
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38400
Pays: France
Courriel: service-commande-publique-fs@univ-grenoble-alpes.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.univ-grenoble-alpes.fr
Adresse du profil d’acheteur: www.marches-publics.gouv.fr
I.4.
Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5.
Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1.
Étendue du marché
II.1.1.
Intitulé
Travaux de rénovation du Centre de langues vivantes
II.1.2.
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3.
Type de marché
Travaux
II.1.4.
Description succincte
Travaux de rénovation du Centre de langues vivantes.
II.1.6.
Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7.
Valeur totale du marché
Valeur hors TVA: 2 239 203,22 EUR
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Démolition, gros œuvre, VRD
Lot nº: 2
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45111100 Travaux de démolition
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Centre de langues vivantes — 77 rue des Universités — Domaine Universitaire — 38400 Saint-Martin-d'Hères.
II.2.4.
Description des prestations
Démolition, gros œuvre, VRD.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1-Pertinence de la note méthodologique / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1- Pertinence des moyens matériels et de l’organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 – Pertinence de l’organisation mise en œuvre pour respecter le planning / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2-Organisation des moyens humains affectés au chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1- Organisation du personnel d’encadrement affecté au chantier et affecté aux études / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 - Organisation du personnel affecté à l’exécution des travaux (effectifs courant et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux et la sécurité / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 - Pertinence des procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 - Pertinence de l’organisation qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.3 - Pertinence des mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Étanchéité
Lot nº: 3
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45261420 Travaux d'étanchéification
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Centre de langues vivantes — 77 rue des Universités — Domaine Universitaire — 38400 Saint-Martin-d'Hères.
II.2.4.
Description des prestations
Étanchéité.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1-Pertinence de la note méthodologique / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1— Pertinence des moyens matériels et de l’organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 – Pertinence de l’organisation mise en œuvre pour respecter le planning / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2-Organisation des moyens humains affectés au chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1— Organisation du personnel d’encadrement affecté au chantier et affecté aux études / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 — Organisation du personnel affecté à l’exécution des travaux (effectifs courant et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux et la sécurité / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 — Pertinence des procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 — Pertinence de l’organisation qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.3 — Pertinence des mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Serrurerie, menuiseries extérieures, occultations, bardage
Lot nº: 4
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
44316500 Serrurerie, 45421000 Travaux de menuiserie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Centre de langues vivantes — 77 rue des Universités — Domaine Universitaire — 38400 Saint-Martin-d'Hères.
II.2.4.
Description des prestations
Serrurerie, menuiseries extérieures, occultations, bardage.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1-Pertinence de la note méthodologique / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 — Pertinence des moyens matériels et de l’organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 — Pertinence de l’organisation mise en œuvre pour respecter le planning / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: 2.2-Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2.1— Organisation du personnel d’encadrement affecté au chantier et affecté aux études / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.2.2- Organisation du personnel affecté à l’exécution des travaux (effectifs courant et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux et la sécurité / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1— Pertinence des procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 — Pertinence de l’organisation qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.3 — Pertinence des mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.4-Pertinence de l’organisation au sein du macro lot / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Cloisons, doublages, faux-plafonds, menuiserie intérieure, carrelage-faïences, sols souples, signalétique, peinture, nettoyage
Lot nº: 5
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45421152 Installation de cloisons, 45432110 Travaux de pose de sols, 45442100 Travaux de peinture
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Centre de langues vivantes — 77 rue des Universités — Domaine Universitaire — 38400 Saint-Martin-d'Hères.
II.2.4.
Description des prestations
Cloisons, doublages, faux-plafonds, menuiserie intérieure, carrelage-faïences, sols souples, signalétique, peinture, nettoyage.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1-Pertinence de la note méthodologique / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 — Pertinence des moyens matériels et de l’organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 — Pertinence de l’organisation mise en œuvre pour respecter le planning / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: 2.2-Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2.1— Organisation du personnel d’encadrement affecté au chantier et affecté aux études / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.2.2- Organisation du personnel affecté à l’exécution des travaux (effectifs courant et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux et la sécurité / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1— Pertinence des procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 — Pertinence de l’organisation qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.3 — Pertinence des mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.4-Pertinence de l’organisation au sein du macro lot / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire
Lot nº: 6
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, 45330000 Travaux de plomberie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Centre de langues vivantes — 77 rue des Universités — Domaine Universitaire — 38400 Saint-Martin-d'Hères.
II.2.4.
Description des prestations
Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1-Pertinence de la note méthodologique / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1— Pertinence des moyens matériels et de l’organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 – Pertinence de l’organisation mise en œuvre pour respecter le planning / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2-Organisation des moyens humains affectés au chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1— Organisation du personnel d’encadrement affecté au chantier et affecté aux études / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 — Organisation du personnel affecté à l’exécution des travaux (effectifs courant et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux et la sécurité / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 — Pertinence des procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 — Pertinence de l’organisation qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.3 — Pertinence des mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Électricité, CFO/CFA, SSI
Lot nº: 7
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45310000 Travaux d'équipement électrique, 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Centre de langues vivantes — 77 rue des Universités — Domaine Universitaire — 38400 Saint-Martin-d'Hères.
II.2.4.
Description des prestations
Électricité, CFO/CFA, SSI.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1-Pertinence de la note méthodologique / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1— Pertinence des moyens matériels et de l’organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 – Pertinence de l’organisation mise en œuvre pour respecter le planning / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2-Organisation des moyens humains affectés au chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1— Organisation du personnel d’encadrement affecté au chantier et affecté aux études / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 — Organisation du personnel affecté à l’exécution des travaux (effectifs courant et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux et la sécurité / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 — Pertinence des procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 — Pertinence de l’organisation qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.3 — Pertinence des mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1.
Description
IV.1.1.
Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:
Ce marché est d'un montant inférieur aux seuils fixés par les directives, passé selon une procédure adaptée et pour lequel une publication préalable d'un avis de publicité au JOUE n'est pas obligatoire.
IV.1.3.
Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8.
Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2.
Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8.
Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9.
Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:
Démolition, gros œuvre, VRD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
10/05/2021
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SEBB
Adresse postale: 1 rue du Pré Ruffier
Ville: Saint-Martin-d'Hères
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38400
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 136 000,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Intitulé:
Étanchéité
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
10/05/2021
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Soprema
Adresse postale: 21 rue Aristide Bergès
Ville: Domène
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38420
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 432 193,73 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Intitulé:
Serrurerie, menuiseries extérieures, occultations, bardage
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
10/05/2021
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: JLV aluminium
Adresse postale: 36 avenue de Valence
Ville: Chabeuil
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 26120
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 588 860,77 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Intitulé:
Cloisons, doublages, faux-plafonds, menuiserie intérieure, carrelage faïences, sols souples, signalétique, peinture, nettoyage
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
10/05/2021
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Lambda isolation
Adresse postale: 11 rue du Dr Schweitzer
Ville: Seyssins
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38180
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 518 266,21 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traitéValeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitéeValeur hors TVA: 346 444,41 EURDescription succincte de la part du contrat sous-traitée:
Menuiseries intérieures bois, signalétique
Revêtements de sols souples
Peinture, nettoyage
Carrelages, faiences

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Intitulé:
Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
10/05/2021
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AXIMA concept (nom commercial Engie solutions)
Adresse postale: 286 rue de la Briquerie
Ville: La Motte-Servolex
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 73290
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 313 500,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Intitulé:
Électricité, CFO/CFA, SSI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
10/05/2021
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INEO Rhône-Alpes-Auvergne
Adresse postale: 11 rue des Bourelles
Ville: Domène
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38420
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 250 382,51 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3.
Informations complémentaires
Le montant indiqué à la section II 1.7 concernant la valeur totale du marché est la somme des montants des lots.
VI.4.
Procédures de recours
VI.4.1.
Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Ville: Grenoble
Code postal: 38000
Pays: France
Courriel: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
VI.4.2.
Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Lyon DIRECCTE
Adresse postale: 1 boulevard Vivier Merle
Ville: Lyon
Code postal: 69443 Lyon Cedex 03
Pays: France
VI.4.4.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Grenoble
Ville: Grenoble
Pays: France
VI.5.
Date d’envoi du présent avis
01/06/2021