343587-2018 - Mise en concurrenceFrance-Cannes: Travaux d'aménagement paysager
OJ S 150/2018 07/08/2018
Avis de marché
Marché de travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1.
Nom et adresses
Nom officiel: Ville de Cannes
Numéro national d'identification: 21060029200010
Adresse postale: Hôtel de ville de Cannes place Bernard Cornut Gentille, CS 30140
Ville: Cannes Cedex
Code NUTS: FRL03 Alpes-Maritimes
Code postal: 06406
Pays: France
Point(s) de contact: M. le maire ou son représentant, l'Adjoint délégué
Courriel: marches-publics@ville-cannes.fr
Téléphone: +33 497064550
Fax: +33 497064540
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cannes.com
Adresse du profil d’acheteur: https://www.e-marches06.fr
I.3.
Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.e-marches06.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.e-marches06.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Ville de Cannes
Numéro national d'identification: 21060029200010
Adresse postale: 3 rue des Fauvettes
Ville: Cannes
Code NUTS: FRL03 Alpes-Maritimes
Code postal: 06406
Pays: France
Point(s) de contact: Direction des achats
Téléphone: +33 497064550
Fax: +33 497064540
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.e-marches06.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Nom officiel: Ville de Cannes
Numéro national d'identification: 21060029200010
Adresse postale: 3 rue des fauvettes
Ville: Cannes
Code postal: 06406
Pays: France
Point(s) de contact: Direction des achats — du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Téléphone: +33 497064550
Courriel: marches-publics@ville-cannes.fr
Fax: +33 497064540
Code NUTS: FRL03 Alpes-Maritimes
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.e-marches06.fr
I.4.
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5.
Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1.
Étendue du marché
II.1.1.
Intitulé
2018-0944 Travaux d'embellissement de l'avenue de Grasse à Cannes
II.1.2.
Code CPV principal
45112700 Travaux d'aménagement paysager
II.1.3.
Type de marché
Travaux
II.1.4.
Description succincte
Travaux d'embellissement de l'avenue de Grasse à Cannes:
— lot 1: travaux préparatoires, génie civil, maçonnerie, revêtements de surface, marquages et mobiliers,
— lot 2: éclairage public
II.1.5.
Valeur totale estimée
II.1.6.
Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Travaux préparatoires, génie civil, maçonneries, revêtements de surfaces, marquages et mobiliers
Lot nº: 1
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier, 45112500 Travaux de terrassement, 45112600 Déblai-remblai, 45233220 Travaux de revêtement de routes
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL03 Alpes-Maritimes
Lieu principal d'exécution: Ville de Cannes
II.2.4.
Description des prestations
Les travaux comprendront, de manière non exhaustive:
— installation de chantier,
— levé géomètre,
— recollement suivant CCTP Ville de Cannes,
— signalisation de chantier,
— démolition de maçonneries diverses, de trottoirs,
—sondages,
— réalisation des réseaux secs et humides,
— réalisations de massifs divers,
— fourniture et mise en place de câble de terre,
— fourniture et mise en place de bordure trottoir en gravillons lavés,
— terrassement pour mise en place des containers verres enterrés,
— réalisation de murs et maçonneries diverses,
—réfection d'enduits sur murs,
—fourniture et pose de dalle podotactile,
— réglage des trottoirs,
— réalisation d'un enrobé rouge sur trottoirs,
— réalisation de purge sous voiries,
— rabotage de voiries,
— réalisation de grave bitume et EME classe 2 et divers,
— réalisation d'un tapis acoustique,
— mise à la côte des ouvrages,
—fourniture et mise en œuvre de la signalisation horizontale,
— fourniture et pose de la signalisation verticale,
— fourniture et pose de borne de sécurité
II.2.5.
Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution et cohérence du délai au regard des moyens matériels et humains / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.6.
Valeur estimée
II.2.7.
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 11
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10.
Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
La durée du marché est de 43 semaines comprenant les 4 semaines de préparation.
Uniquement pour le lot 1, une clause sociale de 1 800 h minimum est insérée
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Éclairage public
Lot nº: 2
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
34928500 Équipement d'éclairage public, 09310000 Électricité
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL03 Alpes-Maritimes
Lieu principal d'exécution: Ville de Cannes
II.2.4.
Description des prestations
Les travaux consistent:
Sur l'avenue de Grasse:
— à la dépose des installations aériennes existantes, avec démolition des supports béton,
— à la fourniture et mise en place de câbles d'alimentations dans fourreaux existants,
— à la fourniture de câbles pour illuminations,
— à la fourniture et pose de candélabres, lanternes et matériels d'éclairages divers,
— au renouvellement de l'armoire générale d'éclairage public,
— à la mise en œuvre d'un système de gestion intelligente des nouveaux éclairages,
— à la création d'alimentation directe des rues perpendiculaires avec coffret de protection à partir de l'armoire,
— toutes prestations et sujétions complémentaires pour une réalisation dans les règles de l'art.
Sur parking des platanes:
— à la dépose des installations existantes,
— à la création de son alimentation directe à partir de l'armoire,
— à la fourniture de câbles pour illuminations,
— à la fourniture et pose de candélabres, lanternes et matériels d'éclairages divers.
II.2.5.
Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution et cohérence du délai au regard des moyens matériels et humains / Pondération: 20
Prix - Pondération: 50
II.2.6.
Valeur estimée
II.2.7.
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10.
Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
La durée d'exécution du marché est de 24 semaines comprenant 4 semaines de préparation

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1.
Conditions de participation
III.1.2.
Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3.
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2.
Conditions liées au marché
III.2.2.
Conditions particulières d'exécution
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère social qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit: 1 800 h minimum à exécuter par le titulaire du lot 1

Section IV: Procédure

IV.1.
Description
IV.1.1.
Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3.
Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8.
Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2.
Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/09/2018 Heure locale: 12:00
IV.2.3.
Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français
IV.2.6.
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7.
Modalités d’ouverture des offres
Date: 18/09/2018 Heure locale: 12:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1.
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3.
Informations complémentaires
Il est possible de consulter et de télécharger le dossier de consultation des entreprises sur le site www.e-marches06.fr. Identifiant Maître d'Ouvrage: mairie de Cannes (06).
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes: le règlement des dépenses:par mandat administratif suivi d'un virement,
— taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de 8 points.
Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement: 40 EUR,
— les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel - financement sur fonds propres,
— prix unitaires actualisables,
— garantie de parfait achèvement d'1 an,
— avance: 10 %,
— sûreté sur la totalité des prestations: 5 %
VI.4.
Procédures de recours
VI.4.1.
Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte, CS 09706
Ville: Nice Cedex 4
Code postal: 06359
Pays: France
Courriel: greffe.ta-nice@juradm.fr
Téléphone: +33 492041313
Fax: +33 493557831
Adresse internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Greffe du tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte, CS 09706
Ville: Nice Cedex 4
Code postal: 06359
Pays: France
Courriel: greffe.ta-nice@juradm.fr
Téléphone: +33 492041313
Fax: +33 493557831
Adresse internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/
VI.5.
Date d’envoi du présent avis
03/08/2018