462323-2023 - Mise en concurrenceSee the notice on TED website 
462323-2023 - Mise en concurrenceFrance-Villejuif: Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
OJ S 145/2023 31/07/2023
Avis de marché
Marché de travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1.
Nom et adresses
Nom officiel: GUSTAVE ROUSSY
Nom officiel: GUSTAVE ROUSSY
Adresse postale: 114, rue Edouard Vaillant
Ville: VILLEJUIF CEDEX
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
Code postal: 94805
Pays: France
Courriel: Lea.LANAUD@gustaveroussy.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gustaveroussy.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://unicancer.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_10616_955742.html
I.3.
Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://unicancer.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_10616_955742.html
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://unicancer.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_10616_955742.html
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://unicancer.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_10616_955742.html
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4.
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: ESPIC
Autre type: ESPIC
I.5.
Activité principale
Santé
Santé
Section II: Objet
II.1.
Étendue du marché
II.1.1.
Intitulé
Travaux de CVC - Désenfumage - Plomberie du Service Hématologie de Gustave Roussy
Numéro de référence: STM-23-015
II.1.2.
Code CPV principal
45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
II.1.3.
Type de marché
Travaux
Travaux
II.1.4.
Description succincte
Gustave Roussy restructure son département d'hématologie, aujourd'hui réparti sur plusieurs niveaux. L'intérêt est avant tout fonctionnel : augmenter l'activité et la centraliser au 8e étage de l'immeuble de grande hauteur (IGH). Cette intervention permettra également de répondre aux actuelles règlementations thermiques, énergétiques et environnementales, d'accessibilité et de sécurité incendie, en plus d'améliorer le confort d'usage de manière générale.
II.1.5.
Valeur totale estimée
II.1.6.
Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
Ce marché est divisé en lots: non
II.2.
Description
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
II.2.4.
Description des prestations
Travaux de CVC - Désenfumage - Plomberie
II.2.5.
Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6.
Valeur estimée
II.2.7.
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 29
Durée en mois: 29
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10.
Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
Section IV: Procédure
IV.1.
Description
IV.1.1.
Type de procédure
Procédure ouverteProcédure accéléréeJustification:
Procédure ouverteProcédure accéléréeJustification:
Les travaux doivent démarrer en septembre 2023 sans possibilité de repousser le démarrage. En effet, de nombreuses interventions du corps d'état technique Plomberie et CVC sont en lien avec le 7ème étage (réseaux gravitaires), dont les travaux s'achèvent en janvier 2024. Un décalage du démarrage du chantier au N8, induirait des retards sur le chantier du N7 en raison d'une co-activité plus complexe (co-activité de travaux de plomberie N8 avec les faux plafonds fermés) ou un risque de devoir réintervenir après livraison au N7.
Ainsi la situation d'urgence résulte à la fois de la proximité avec l'ouverture du niveau inférieur, des coactivités de travaux et de l'infructuosité de la précédente procédure de consultation.
IV.1.3.
Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8.
Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2.
Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 09/08/2023 Heure locale: 14:00
Date: 09/08/2023 Heure locale: 14:00
IV.2.3.
Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français
français
IV.2.7.
Modalités d’ouverture des offres
Date: 09/08/2023 Heure locale: 15:00
Date: 09/08/2023 Heure locale: 15:00
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1.
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3.
Informations complémentaires
VI.4.
Procédures de recours
VI.4.1.
Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal judiciaire
Nom officiel: Tribunal judiciaire
Ville: Créteil
Pays: France
VI.4.2.
Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: CCIRA
Nom officiel: CCIRA
Ville: Paris
Pays: France
VI.5.
Date d’envoi du présent avis
26/07/2023
26/07/2023