1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Sorbonne Université
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC) DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE
Description: MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC) DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE
Identifiant de la procédure: 2b483353-c2cb-44d1-b385-caa435720852
Avis précédent: 86822-2025
Identifiant interne: SU_2025_OPC_CPER_TR
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature complémentaire (cpv): 71500000 Services relatifs à la construction, 71521000 Services de conduite de chantier, 71541000 Services de gestion de projets de construction
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Sorbonne Université, Site Pitié-Salpêtrière 105, boulevard de l'hôpital
Ville: Paris
Code postal: 75013
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC) DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE
Description: MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC) DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE
Identifiant interne: SU_2025_OPC_CPER_TR
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature complémentaire (cpv): 71500000 Services relatifs à la construction, 71521000 Services de conduite de chantier, 71541000 Services de gestion de projets de construction
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Sorbonne Université, Site Pitié-Salpêtrière 105, boulevard de l'hôpital
Ville: Paris
Code postal: 75013
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Critère 1 : Valeur technique de l'offre notée sur 60% sur la base du mémoire technique, analysée au regard des éléments suivants : - (30 points) Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre détaillée par phase (Confer annexe 1 DPGF), décomposée comme suit : i. Phase 1 sur 10 points ii. Phase 2 sur 10 points iii. Phase 3 sur 10 points Le candidat devra justifier ses réponses pour chaque phase en développant sa méthodologie : - Avec l'identification des besoins lors des différentes phases de préparation de chantier et de travaux, ainsi que la méthode mise en place pour garantir la coordination entre les marchés et l'exécution des travaux sur des opérations similaires - Avec le nombre de passage ainsi que le nombre d'heures de présence par phase - Avec les outils adaptés en vue d'informer de l'avancement le maître de l'ouvrage et les autres intervenants - (25 points) Moyen humains et matériels spécifiquement dédiés aux prestations détaillés par phase (Confer annexe 1 DPGF), décomposée comme suit : i. Moyens humains 10% ii. Disponibilité au regard du nombre de passage proposé 10% iii. Moyen matériels 5% Le candidat devra justifier ses réponses en se basant sur les CV des personnes désignées pour l'exécution de la mission et les références des individus assignés à l'opération. Ainsi que leur aptitude à anticiper les problèmes et contraintes techniques susceptibles d'affecter le calendrier, et à suggérer des solutions correctrices pour prévenir tout retard dans le planning - (5 points) Exemple de livrables attendus dans le cadre de la prestation d'OPC (planning, Compte rendu, etc.) Le candidat devra fournir des exemples de livrables sur des opérations similaires
Critère:
Type: Prix
Description: Critère 2 : Prix noté sur 40%, analysé au regard des éléments suivants : Chaque candidat se verra attribuer une note prix. La note prix pour chaque candidat sera obtenue par application de la formule suivante : Note obtenue = 40 x (montant de l'offre la moins chère / montant de l'offre notée)
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Sans objet
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Paris
Organisation qui signe le contrat: Sorbonne Université
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 85 438,50 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: EVTB
Offre:
Identifiant de l’offre: Offre EVTB
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 85 438,50 EUR
L’offre a été classée: oui
Classement de l'offre: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025UFMOTX0080
Date de conclusion du marché/concession: 25/06/2025
Organisation qui signe le contrat: Sorbonne Université
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 17
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Sorbonne Université
Numéro d’enregistrement: 13002338500011
Adresse postale: 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE
Ville: Paris
Code postal: 75006
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: 0144273329
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le contrat
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Paris
Numéro d’enregistrement: 17750005500013
Ville: Paris
Code postal: 75004
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: 01 44 59 44 00
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: EVTB
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 303 688 345 00030
Adresse postale: 124 rue de PICPUS
Ville: Paris
Code postal: 75012
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: 01 43 07 51 81
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nom officiel: EVTB
Adresse postale: 124 rue de PICPUS
Ville: Paris
Code postal: 75012
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Identifiant/version de l’avis: c4ccb627-b68b-4b42-9bd5-426fad41166d - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 11/07/2025 16:23:11 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 462368-2025
Numéro de publication au JO S: 133/2025
Date de publication: 15/07/2025