See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Département du Var
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: RÉALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATION DU PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI DU DÉPARTEMENT DU VAR - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS - 4 lots géographiques
Description: La présente consultation concerne la prestation suivante : RÉALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATION DU PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI DU DÉPARTEMENT DU VAR - CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS - 4 Lots : - LOT N° 4 : PÔLE TECHNIQUE DE TOULON EST - LOT N° 19 : PÔLE TECHNIQUE DE DRAGUIGNAN - LOT N° 34 : PÔLE TECHNIQUE DE ST - MAXIMIN - LOT N° 49 : PÔLE TECHNIQUE DE TOULON OUEST A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers la fin d'année 2023 ou début d'année 2024 Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental
Identifiant de la procédure: f6c2d78a-9d3e-4241-abbf-97955147d8a4
Identifiant interne: MA23BA0005-CS-NM
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement
Nomenclature complémentaire (cpv): 44112300 Cloisons
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: PÔLE TECHNIQUE DE TOULON EST
Description: PÔLE TECHNIQUE DE TOULON EST Le marché sera conclu sous la forme de marchés mono-attributaire à bons de commande conformément aux articles R . 2162-1. à R. 2162-6. - R. 2162-13 et R. 2162-14. du CCP. Les bons de commande seront émis par le maître de l'ouvrage au fur et à mesure des besoins. Les délais d'exécution des bons de commande ainsi que tous autres éléments indispensables à leur exécution sont définis à l'article 4 du CCAP
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement, 44112300 Cloisons
Options:
Description des options: clause variation prix si événements altérant en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat- Adaptation éventuelle modalités de paiement selon évolutions réglementaires-Modifs suite aléas techniques ou modifications imprévisibles de la législation ou réglementaires (dernier alinéa art 9.1.1 Ccag-travaux); Travaux suppl.-décision de poursuivre ;prolongation délais d'exécution-prix nouveaux
5.1.4.
Reconduction
Autres informations sur le renouvellement: Le marché est passé pour 1 an à compter de sa date de notification ; il est renouvelable 3 fois/période d'1 an/reconduction Expresse, la durée totale n'excédant pas 4 ans. L'acheteur pourra adresser sa décision de reconduction expresse au titulaire jusqu'au dernier jour avant l'échéance par courrier avec Ar, via la plateforme de dématérialisation ou tout moyen donnant date certaine de réception
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Action D'Insertion Des Publics En Difficulté D'Insertion Conformément aux articles L. 2112-2. et R. 2111-10. du Ccp, le marché inclut des caractéristiques sociales (cf annexe au présent règlement) : il fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi selon les dispositions de l'article 1.4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière pour non-conformité au cahier des charges
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique (voir article 4.2 du Rc)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50
Critère:
Type: Coût
Description: Prix - (voir article 4.2 du Rc)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Toulon
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voies et délais de recours: - référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 et s. du CJA), - référé contractuel (articles L.551-13 et s. du CJA), pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - recours en contestation de la validité du contrat (Arrêt CE du 04/04/2014 "Département Tarn et Garonne") qui peut être exercé par les tiers au contrat dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: PÔLE TECHNIQUE DE DRAGUIGNAN
Description: PÔLE TECHNIQUE DE DRAGUIGNAN Le marché sera conclu sous la forme de marchés mono-attributaire à bons de commande conformément aux articles R . 2162-1. à R. 2162-6. - R. 2162-13 et R. 2162-14. du CCP. Les bons de commande seront émis par le maître de l'ouvrage au fur et à mesure des besoins. Les délais d'exécution des bons de commande ainsi que tous autres éléments indispensables à leur exécution sont définis à l'article 4 du CCAP
Identifiant interne: 19
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement, 44112300 Cloisons
Options:
Description des options: clause variation prix si événements altérant en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat- Adaptation éventuelle modalités de paiement selon évolutions réglementaires-Modifs suite aléas techniques ou modifications imprévisibles de la législation ou réglementaires (dernier alinéa art 9.1.1 Ccag-travaux); Travaux suppl.-décision de poursuivre ;prolongation délais d'exécution-prix nouveaux
5.1.4.
Reconduction
Autres informations sur le renouvellement: Le marché est passé pour 1 an à compter de sa date de notification ; il est renouvelable 3 fois/période d'1 an/reconduction Expresse, la durée totale n'excédant pas 4 ans. L'acheteur pourra adresser sa décision de reconduction expresse au titulaire jusqu'au dernier jour avant l'échéance par courrier avec Ar, via la plateforme de dématérialisation ou tout moyen donnant date certaine de réception
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Action D'Insertion Des Publics En Difficulté D'Insertion Conformément aux articles L. 2112-2. et R. 2111-10. du Ccp, le marché inclut des caractéristiques sociales (cf annexe au présent règlement) : il fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi selon les dispositions de l'article 1.4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière pour non-conformité au cahier des charges
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique (voir article 4.2 du Rc)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50
Critère:
Type: Coût
Description: Prix - (voir article 4.2 du Rc)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Toulon
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voies et délais de recours: - référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 et s. du CJA), - référé contractuel (articles L.551-13 et s. du CJA), pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - recours en contestation de la validité du contrat (Arrêt CE du 04/04/2014 "Département Tarn et Garonne") qui peut être exercé par les tiers au contrat dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: PÔLE TECHNIQUE DE SAINT-MAXIMIN
Description: PÔLE TECHNIQUE DE SAINT-MAXIMIN Le marché sera conclu sous la forme de marchés mono-attributaire à bons de commande conformément aux articles R . 2162-1. à R. 2162-6. - R. 2162-13 et R. 2162-14. du CCP. Les bons de commande seront émis par le maître de l'ouvrage au fur et à mesure des besoins. Les délais d'exécution des bons de commande ainsi que tous autres éléments indispensables à leur exécution sont définis à l'article 4 du CCAP
Identifiant interne: 34
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement, 44112300 Cloisons
Options:
Description des options: clause variation prix si événements altérant en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat- Adaptation éventuelle modalités de paiement selon évolutions réglementaires-Modifs suite aléas techniques ou modifications imprévisibles de la législation ou réglementaires (dernier alinéa art 9.1.1 Ccag-travaux); Travaux suppl.-décision de poursuivre ;prolongation délais d'exécution-prix nouveaux
5.1.4.
Reconduction
Autres informations sur le renouvellement: Le marché est passé pour 1 an à compter de sa date de notification ; il est renouvelable 3 fois/période d'1 an/reconduction Expresse, la durée totale n'excédant pas 4 ans. L'acheteur pourra adresser sa décision de reconduction expresse au titulaire jusqu'au dernier jour avant l'échéance par courrier avec Ar, via la plateforme de dématérialisation ou tout moyen donnant date certaine de réception
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Action D'Insertion Des Publics En Difficulté D'Insertion Conformément aux articles L. 2112-2. et R. 2111-10. du Ccp, le marché inclut des caractéristiques sociales (cf annexe au présent règlement) : il fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi selon les dispositions de l'article 1.4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière pour non-conformité au cahier des charges
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique (voir article 4.2 du Rc)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50
Critère:
Type: Coût
Description: Prix - (voir article 4.2 du Rc)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Toulon
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voies et délais de recours: - référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 et s. du CJA), - référé contractuel (articles L.551-13 et s. du CJA), pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - recours en contestation de la validité du contrat (Arrêt CE du 04/04/2014 "Département Tarn et Garonne") qui peut être exercé par les tiers au contrat dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: PÔLE TECHNIQUE DE TOULON OUEST
Description: PÔLE TECHNIQUE DE TOULON OUEST Le marché sera conclu sous la forme de marchés mono-attributaire à bons de commande conformément aux articles R . 2162-1. à R. 2162-6. - R. 2162-13 et R. 2162-14. du CCP. Les bons de commande seront émis par le maître de l'ouvrage au fur et à mesure des besoins. Les délais d'exécution des bons de commande ainsi que tous autres éléments indispensables à leur exécution sont définis à l'article 4 du CCAP
Identifiant interne: 49
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement, 44112300 Cloisons
Options:
Description des options: clause variation prix si événements altérant en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat- Adaptation éventuelle modalités de paiement selon évolutions réglementaires-Modifs suite aléas techniques ou modifications imprévisibles de la législation ou réglementaires (dernier alinéa art 9.1.1 Ccag-travaux); Travaux suppl.-décision de poursuivre ;prolongation délais d'exécution-prix nouveaux
5.1.4.
Reconduction
Autres informations sur le renouvellement: Le marché est passé pour 1 an à compter de sa date de notification ; il est renouvelable 3 fois/période d'1 an/reconduction Expresse, la durée totale n'excédant pas 4 ans. L'acheteur pourra adresser sa décision de reconduction expresse au titulaire jusqu'au dernier jour avant l'échéance par courrier avec Ar, via la plateforme de dématérialisation ou tout moyen donnant date certaine de réception
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Action D'Insertion Des Publics En Difficulté D'Insertion Conformément aux articles L. 2112-2. et R. 2111-10. du Ccp, le marché inclut des caractéristiques sociales (cf annexe au présent règlement) : il fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi selon les dispositions de l'article 1.4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière pour non-conformité au cahier des charges
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique (voir article 4.2 du Rc)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50
Critère:
Type: Coût
Description: Prix - (voir article 4.2 du Rc)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Toulon
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voies et délais de recours: - référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 et s. du CJA), - référé contractuel (articles L.551-13 et s. du CJA), pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - recours en contestation de la validité du contrat (Arrêt CE du 04/04/2014 "Département Tarn et Garonne") qui peut être exercé par les tiers au contrat dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6. Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ALPHA SERVICES
Offre:
Identifiant de l’offre: ALPHA SERVICES
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 459 393,48 EUR
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 20231524
Titre: Pôle Technique De Toulon Est
Date de conclusion du marché/concession: 08/11/2023
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: MULTI SERVICES ENTRETIEN
Offre:
Identifiant de l’offre: MULTI SERVICES ENTRETIEN
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 646 402,00 EUR
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 20231525
Titre: Pôle Technique De Draguignan
Date de conclusion du marché/concession: 08/11/2023
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ALPHA SERVICES
Offre:
Identifiant de l’offre: ALPHA SERVICES
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 259 376,00 EUR
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 20231526
Titre: Pôle Technique De Saint-Maximin
Date de conclusion du marché/concession: 08/11/2023
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ALPHA SERVICES
Offre:
Identifiant de l’offre: ALPHA SERVICES
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 459 393,00 EUR
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 20231527
Titre: Pôle Technique De Toulon Ouest
Date de conclusion du marché/concession: 08/11/2023
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 443928874
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Département du Var
Numéro d’enregistrement: 22830001800113
Adresse postale: Direction des Bâtiments et Equipements Publics 390 avenue des Lices , Cs 41303
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Pays: France
Point de contact: FRANKE Véronique
Téléphone: 0776199091
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Toulon
Numéro d’enregistrement: 31756
Adresse postale: 5 rue Racine
Ville: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France
Téléphone: 0494427930
Télécopieur: 0494427989
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: CCIRA de Marseille
Numéro d’enregistrement: 31757
Adresse postale: Préfecture de la région Provence Alpes Côte d'Azur Secrétariat général pour les affaires régionales (Sgar), Place Félix Baret - Cs 80001
Ville: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France
Téléphone: 0484354554
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: ALPHA SERVICES
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0
Adresse postale: 117 Tra De La Montre
Ville: Marseille 11
Code postal: 13011
Pays: France
Téléphone: 04 91 8 0 8 7 00
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: MULTI SERVICES ENTRETIEN
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0
Adresse postale: 30 Bd Ferdinand De Lesseps
Ville: Marseille 3
Code postal: 13003
Pays: France
Téléphone: 04 95 05 51 70
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: ALPHA SERVICES
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0
Adresse postale: 117 Tra De La Montre
Ville: Marseille 11
Code postal: 13011
Pays: France
Téléphone: 04 91 80 87 00
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: ALPHA SERVICES
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0
Adresse postale: 117 Tra De La Montre
Ville: Marseille 11
Code postal: 13011
Pays: France
Téléphone: 04 91 80 87 00
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0004
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8777bbc6-fb5c-4ecc-8c3f-d135d65096f5 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 22/01/2024 17:01:39 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 49590-2024
Numéro de publication au JO S: 17/2024
Date de publication: 24/01/2024