576032-2023 - RésultatsFrance-Bressuire: Travaux d'extension de bâtiments
OJ S 184/2023 25/09/2023
Avis d’attribution de marché
Marché de travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1.
Nom et adresses
Nom officiel: com d aggl du bocage bressuirais
Numéro national d'identification: 20004024400010
Adresse postale: 27 Boulevard du Colonel Aubry
Ville: Bressuire
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79304
Pays: France
Courriel: commandepublique@agglo2b.fr
Téléphone: +33 549811900
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.agglo2b.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://agysoft.marches-publics.info
I.1.
Nom et adresses
Nom officiel: communauté d''agglomération du Bocage Bressuirais
Adresse postale: communauté d''agglomération du Bocage Bressuirais, 27 Boulevard du Colonel Aubry, null
Ville: Bressuire Cedex
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79304
Pays: France
Courriel: commandepublique@agglo2b.fr
Téléphone: +33 549811900
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.agglo2b.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://agysoft.marches-publics.info
I.2.
Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4.
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5.
Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1.
Étendue du marché
II.1.1.
Intitulé
travaux de réhabilitation et d'extension du Centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
Numéro de référence: 2023_02_aoo
II.1.2.
Code CPV principal
45262800 Travaux d'extension de bâtiments
II.1.3.
Type de marché
Travaux
II.1.4.
Description succincte
consultation lancée dans le cadre d'une co-maîtrise d'ouvrage. Chaque lot fait l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.la procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert (consultation no2023_02_aoo) pour les lots suivants : 01 Desamiantage 03a Fondations Speciales 03b Deconstructions - gros Oeuvre 4 Charpente Metallique - serrurerie 5 Charpente Bois - bardage Bois 6 Couverture - etancheite 7 Bardage Metallique 8 Menuiserie Exterieure Aluminium 9 Menuiserie Interieure Bois 10 Doublages - cloisons - plafonds 11 Plafonds Suspendus 12 Carrelage - faience 13 Revetements De Sols Souples 16 Peinture 17 Ascenseur 18 Plomberie - sanitaire 19 Chauffage Gaz - ventilation 20 Electricite - eclairage Exterieur - contrôle Acces <Les lots suivants font l'objet d'une procédure adaptée ouverte (consultation no2023_02b_map3). 02 Terrassements - vrd - espaces Verts 14 Revetements De Sols Sportifs 15 Terrain Squash
II.1.6.
Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7.
Valeur totale du marché
Valeur hors TVA: 4 639 333,00 EUR
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
desamiantage
Lot nº: 01
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45262660 Travaux de désamiantage
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
desamiantage
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
fondations Speciales
Lot nº: 03a
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45262210 Travaux de fondation
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
fondations Speciales
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
deconstructions - gros Oeuvre
Lot nº: 03b
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45111100 Travaux de démolition
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
deconstructions - gros ?Uvre
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
charpente Metallique - serrurerie
Lot nº: 4
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45261100 Travaux de charpente
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
charpente Metallique - serrurerie
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
charpente Bois - bardage Bois
Lot nº: 5
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45261100 Travaux de charpente
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
charpente Bois - bardage Bois
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
couverture - etancheite
Lot nº: 6
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45261210 Travaux de couverture
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
couverture - etancheite
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
bardage Metallique
Lot nº: 7
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45262650 Travaux de bardage
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
bardage Metallique
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
menuiserie Exterieure Aluminium
Lot nº: 8
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
menuiserie Exterieure Aluminium
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
menuiserie Interieure Bois
Lot nº: 9
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
menuiserie Interieure Bois
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
doublages - cloisons - plafonds
Lot nº: 10
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45421141 Travaux de cloisonnement
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
doublages - cloisons - plafonds
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
plafonds Suspendus
Lot nº: 11
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45421146 Mise en place de plafonds suspendus
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
plafonds Suspendus
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
carrelage - faience
Lot nº: 12
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45431000 Carrelages
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
carrelage - faience
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
revetements De Sols Souples
Lot nº: 13
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
revetements De Sols Souples
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
peinture
Lot nº: 16
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45442100 Travaux de peinture
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
peinture
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
ascenseur
Lot nº: 17
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
ascenseur
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
plomberie - sanitaire
Lot nº: 18
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45330000 Travaux de plomberie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
plomberie - sanitaire
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
chauffage Gaz - ventilation
Lot nº: 19
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
chauffage Gaz - ventilation
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
electricite - eclairage Exterieur - contrôle D'Acces
Lot nº: 20
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Lieu principal d'exécution: 234 Boulevard de l'europe 79300 Bressuire
II.2.4.
Description des prestations
electricite - eclairage Exterieur - contrôle Acces
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1-Méthodologie et organisation de chantier / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.2-Qualité des matériaux et des fournitures mis en oeuvre / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3-Nombre et qualification professionnelle des personnes destinées à exécuter les travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4-Délai d'exécution et prise en compte des contraintes associées / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.5-Respect du formalisme / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11.
Information sur les options
Options: oui
Description des options:
des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur différents lots de la consultation. Le détail des Pse est précisé dans les pièces du marché
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: centre Régional de Tennis Nord Aquitaine à Bressuire
II.2.14.
Informations complémentaires
le délai d'exécution de chaque lot est fixé au planning d'exécution

Section IV: Procédure

IV.1.
Description
IV.1.1.
Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3.
Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8.
Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2.
Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1.
Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 095-295242
IV.2.8.
Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9.
Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 01
Intitulé:
desamiantage
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
08/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: watt Installation
Adresse postale: 6 Rue Lavoisier
Ville: Bressuire
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79300
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 78 318,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 03a
Intitulé:
fondations Speciales
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
08/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: temsol
Adresse postale: 31 Rue Alessandro Volta
Ville: Merignac
Code NUTS: FRB04 Indre-et-Loire
Code postal: 37170
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 124 690,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 03b
Intitulé:
deconstructions - gros Oeuvre
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
21/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: guicheteau Andre
Adresse postale: zi La Blauderie
Ville: Sevremont
Code NUTS: FRG05 Vendée
Code postal: 85700
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 724 361,18 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 4
Intitulé:
charpente Metallique - serrurerie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
08/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: bare Grolleau Nivault
Adresse postale: 205 Rue Du Mal Leclerc
Ville: Niort
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79000
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 538 294,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 5
Intitulé:
charpente Bois - bardage Bois
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
20/09/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: construction Millet Bois
Adresse postale: 27 Rue De Lattre
Ville: Mauleon
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79700
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 201 346,81 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 6
Intitulé:
couverture - etancheite
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
20/09/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: teopolitub
Adresse postale: le Landreau
Ville: Beaupreau-en-Mauges
Code NUTS: FRG02 Maine-et-Loire
Code postal: 49450
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 1 007 472,65 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 7
Intitulé:
bardage Metallique
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
20/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: teopolitub
Adresse postale: le Landreau
Ville: Beaupreau-en-Mauges
Code NUTS: FRG02 Maine-et-Loire
Code postal: 49450
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 461 496,86 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 8
Intitulé:
menuiserie Exterieure Aluminium
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
21/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: sarl S.M.C.C
Adresse postale: zei La Reverdiere
Ville: Saint-Maurice Etusson
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79150
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 146 973,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 9
Intitulé:
menuiserie Interieure Bois
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
08/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: girard
Adresse postale: 43 Rue Du Colombier
Ville: Le Tallud
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79200
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 112 487,62 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 10
Intitulé:
doublages - cloisons - plafonds
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
08/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: clochard Dolor
Adresse postale: rte De Poitiers
Ville: Bressuire
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79300
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 70 446,85 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 11
Intitulé:
plafonds Suspendus
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
08/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: tremelo
Adresse postale: les Fresnaies
Ville: Chalonnes-sur-Loire
Code NUTS: FRG02 Maine-et-Loire
Code postal: 49290
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 50 618,99 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 12
Intitulé:
carrelage - faience
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
21/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: sarl Fauchereau
Adresse postale: 7 All De La Pepiniere
Ville: Bressuire
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79300
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 47 489,52 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 13
Intitulé:
revetements De Sols Souples
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
22/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: pierre Girard
Adresse postale: la Pazioterie
Ville: Coulombiers
Code NUTS: FRI34 Vienne
Code postal: 86600
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 9 406,94 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 16
Intitulé:
peinture
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
11/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: sarl G. Fonteneau
Adresse postale: 143 Bd De Poitiers
Ville: Bressuire
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79300
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 41 620,86 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 17
Intitulé:
ascenseur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
08/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: tk Elevator
Adresse postale: rue De Champfleur
Ville: Saint-Barthelemy D''Anjou
Code NUTS: FRG02 Maine-et-Loire
Code postal: 49001
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 23 000,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 18
Intitulé:
plomberie - sanitaire
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
08/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: michel Boissinot
Adresse postale: 32 Rue De La Poterie
Ville: Mauleon
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79700
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 55 200,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 19
Intitulé:
chauffage Gaz - ventilation
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
08/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: michel Boissinot
Adresse postale: 32 Rue De La Poterie
Ville: Mauleon
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79700
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 390 500,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023_02_aoo
Lot nº: 20
Intitulé:
electricite - eclairage Exterieur - contrôle D'Acces
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
08/08/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: sas Onillon Electricité
Adresse postale: 5 Rue De L'Atlantique
Ville: Nueil-les-Aubiers
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79250
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 555 610,22 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3.
Informations complémentaires
VI.4.
Procédures de recours
VI.4.1.
Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: 15, rue de Blossac, Hôtel Gilbert
Ville: Poitiers
Code postal: 86020
Pays: France
Courriel: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Téléphone: +33 549607919
Fax: +33 549606809
VI.4.2.
Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: comité Consultatif Interrégional de Réglement Amiable des Litiges de Bordeaux
Adresse postale: 103 bis rue Belleville
Ville: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France
Téléphone: +33 556692718
VI.4.4.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: 15, rue de Blossac, Hôtel Gilbert
Ville: Poitiers
Code postal: 86020
Pays: France
Courriel: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Téléphone: +33 549607919
Fax: +33 549606809
VI.5.
Date d’envoi du présent avis
20/09/2023