686721-2023 - RésultatsFrance-Grenoble: Travaux de construction
OJ S 218/2023 13/11/2023
Avis d’attribution de marché
Marché de travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1.
Nom et adresses
Nom officiel: Université Grenoble Alpes
Numéro national d'identification: 13002608100013
Adresse postale: CS 40700
Ville: Grenoble cedex 9
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38058
Pays: France
Courriel: Service-commande-publique-fs@univ-grenoble-alpes.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.univ-grenoble-alpes.fr
Adresse du profil d’acheteur: www.marches-publics.gouv.fr
I.4.
Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5.
Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1.
Étendue du marché
II.1.1.
Intitulé
Réhabilitation du bâtiment Stendhal
II.1.2.
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3.
Type de marché
Travaux
II.1.4.
Description succincte
Travaux de réhabilitation du bâtiment Stendhal
II.1.6.
Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7.
Valeur totale du marché
Valeur hors TVA: 3 487 417,77 EUR
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Terrassement, VRD, espaces verts
Lot nº: 2
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45112500 Travaux de terrassement
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Terrassement, VRD, espaces verts
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 55
Critère de qualité - Nom: 2.1- Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1- Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2- Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2- Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1- Personnel d’encadrement affecté au chantier (fréquence de visite et temps de présence sur chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 - Personnel affecté à l’exécution des travaux (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3- Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux et la sécurité / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.3.1- Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 - Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie parfait achèvement / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.3- Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel / Pondération: 5
Prix - Pondération: 45
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Démolition - Gros œuvre
Lot nº: 3
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45111100 Travaux de démolition, 45262522 Travaux de maçonnerie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Démolition - Gros œuvre
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1 : Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning avec détails des interventions par phases de travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2 : Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1 : Personnel d’encadrement affecté au chantier avec CV et expérience (1 interlocuteur titulaire et 1 suppléant avec les moyens mis en œuvre pour assurer la disponibilité et la continuité du suivi de chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 : Personnel affecté à l’exécution des travaux et détails par grands postes (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3 : Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 : Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 : Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Démolition - Gros œuvre
Lot nº: 3
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45111100 Travaux de démolition, 45262522 Travaux de maçonnerie
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Démolition - Gros œuvre
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1 : Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning avec détails des interventions par phases de travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2 : Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1 : Personnel d’encadrement affecté au chantier avec CV et expérience (1 interlocuteur titulaire et 1 suppléant avec les moyens mis en œuvre pour assurer la disponibilité et la continuité du suivi de chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 : Personnel affecté à l’exécution des travaux et détails par grands postes (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3 : Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 : Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 : Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Menuiseries extérieures
Lot nº: 4
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45421130 Poses de portes et de fenêtres
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Menuiseries extérieures
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1 : Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning avec détails des interventions par phases de travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2 : Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1 : Personnel d’encadrement affecté au chantier avec CV et expérience (1 interlocuteur titulaire et 1 suppléant avec les moyens mis en œuvre pour assurer la disponibilité et la continuité du suivi de chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 : Personnel affecté à l’exécution des travaux et détails par grands postes (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3 : Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 : Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 : Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Doublage - Cloison - Plafond
Lot nº: 5
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45421130 Poses de portes et de fenêtres, 45421146 Mise en place de plafonds suspendus
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Doublage - Cloison - Plafond
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1 : Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning avec détails des interventions par phases de travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2 : Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1 : Personnel d’encadrement affecté au chantier avec CV et expérience (1 interlocuteur titulaire et 1 suppléant avec les moyens mis en œuvre pour assurer la disponibilité et la continuité du suivi de chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 : Personnel affecté à l’exécution des travaux et détails par grands postes (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3 : Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 : Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 : Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Peinture intérieure
Lot nº: 6
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45442100 Travaux de peinture
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Peinture intérieure
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1 : Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning avec détails des interventions par phases de travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2 : Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1 : Personnel d’encadrement affecté au chantier avec CV et expérience (1 interlocuteur titulaire et 1 suppléant avec les moyens mis en œuvre pour assurer la disponibilité et la continuité du suivi de chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 : Personnel affecté à l’exécution des travaux et détails par grands postes (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3 : Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 : Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 : Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Menuiseries intérieures
Lot nº: 7
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques, 45421130 Poses de portes et de fenêtres
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Menuiseries intérieures
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1 : Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning avec détails des interventions par phases de travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2 : Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1 : Personnel d’encadrement affecté au chantier avec CV et expérience (1 interlocuteur titulaire et 1 suppléant avec les moyens mis en œuvre pour assurer la disponibilité et la continuité du suivi de chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 : Personnel affecté à l’exécution des travaux et détails par grands postes (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3 : Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 : Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 : Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Revêtements de sol souple
Lot nº: 8
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Revêtements de sol souple
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1 : Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning avec détails des interventions par phases de travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2 : Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1 : Personnel d’encadrement affecté au chantier avec CV et expérience (1 interlocuteur titulaire et 1 suppléant avec les moyens mis en œuvre pour assurer la disponibilité et la continuité du suivi de chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 : Personnel affecté à l’exécution des travaux et détails par grands postes (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3 : Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 : Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 : Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Carrelage - Faïence
Lot nº: 9
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45431000 Carrelages
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Carrelage - Faïence
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1 : Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning avec détails des interventions par phases de travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2 : Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1 : Personnel d’encadrement affecté au chantier avec CV et expérience (1 interlocuteur titulaire et 1 suppléant avec les moyens mis en œuvre pour assurer la disponibilité et la continuité du suivi de chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 : Personnel affecté à l’exécution des travaux et détails par grands postes (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3 : Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 : Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 : Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Electricité - Courants forts et faibles
Lot nº: 10
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Electricité - Courants forts et faibles
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1 : Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning avec détails des interventions par phases de travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2 : Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1 : Personnel d’encadrement affecté au chantier avec CV et expérience (1 interlocuteur titulaire et 1 suppléant avec les moyens mis en œuvre pour assurer la disponibilité et la continuité du suivi de chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 : Personnel affecté à l’exécution des travaux et détails par grands postes (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.2.3 : Personnel et organisation pour les études de chantier et les plans PAC en phase EXE (bureau d’étude interne, externe, etc…) / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3 : Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 : Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 : Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Chauffage – Sanitaire - Ventilation
Lot nº: 11
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 60
Critère de qualité - Nom: 2.1 : Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: 2.1.1 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.1.2 : Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning avec détails des interventions par phases de travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2 : Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1 : Personnel d’encadrement affecté au chantier avec CV et expérience (1 interlocuteur titulaire et 1 suppléant avec les moyens mis en œuvre pour assurer la disponibilité et la continuité du suivi de chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 : Personnel affecté à l’exécution des travaux et détails par grands postes (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.2.3 : Personnel et organisation pour les études de chantier et les plans PAC en phase EXE (bureau d’étude interne, externe, etc…) / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3 : Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.3.1 : Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 : Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie de parfait achèvement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires
II.2.
Description
II.2.1.
Intitulé
Ascenseur
Lot nº: 12
II.2.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
II.2.3.
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution: Bâtiment Stendhal – 1180 avenue centrale 38610 Gières
II.2.4.
Description des prestations
Ascenseur
II.2.5.
Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2-Valeur technique / Pondération: 55
Critère de qualité - Nom: 2.1- Pertinence de la note méthodologique technique du chantier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.1.1- Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour l’exécution des travaux / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.1.2- Moyens matériels et organisation mis en œuvre pour respecter le planning / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2- Organisation des moyens humains affectés au chantier par corps d’état / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2.2.1- Personnel d’encadrement affecté au chantier (fréquence de visite et temps de présence sur chantier) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.2.2 - Personnel affecté à l’exécution des travaux (effectifs courants et renforts en période de forte activité ou en cas de retard ponctuel) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3- Pertinence des mesures mises en place pour le suivi de la qualité des travaux et la sécurité / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.3.1- Procédures spécifiques pour contrôler la qualité des travaux en phase exécution / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.2 - Procédures qualité pour la levée des réserves, le suivi de la garantie parfait achèvement / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: 2.3.3- Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel / Pondération: 5
Prix - Pondération: 45
II.2.11.
Information sur les options
Options: non
II.2.13.
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14.
Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1.
Description
IV.1.1.
Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:
Ce marché est d'un montant inférieur aux seuils fixés par les directives, passé selon une procédure adaptée et
pour lequel une publication préalable d'un avis de publicité au JOUE n'est pas obligatoire.
IV.1.3.
Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8.
Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2.
Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8.
Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9.
Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:
Terrassement, VRD, espaces verts
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CONVERSO TP
Adresse postale: 13 Avenue Générale de Gaulle
Ville: VIF
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38450
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 24 436,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traitéValeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitéeValeur hors TVA: 8 600,00 EURDescription succincte de la part du contrat sous-traitée:
Aménagements paysagers
Voirie

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Intitulé:
Démolition – Gros œuvre
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SEBB
Adresse postale: 1 rue du Pré Ruffier
Ville: SAINT MARTIN D'HERES
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38400
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 523 984,50 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Intitulé:
Menuiseries extérieures
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CARBONERO
Adresse postale: 1192 chemin du Pansu
Ville: LA BUISSE
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38500
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 240 578,50 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Intitulé:
Doublage – Cloison - Plafond
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LAYE PLATRERIE
Adresse postale: 6 rue des Isles
Ville: DOMENE
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38420
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 389 394,69 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Intitulé:
Peinture intérieure
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CK PEINTURE
Adresse postale: 3 rue de la Prévachère
Ville: SAINT MARTIN D'HERES
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 3840
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 317 221,28 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Intitulé:
Menuiseries intérieures
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GUILLON
Adresse postale: 12 Rue Frédéric Mistral
Ville: LES ROCHES DE CONDRIEU
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38370
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 397 794,20 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8
Intitulé:
Revêtements de sol souple
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: RASTELLO
Adresse postale: 8 rue du Bourgamon
Ville: SAINT MARTIN D'HERES
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38400
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 341 624,52 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9
Intitulé:
Carrelage - Faïence
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SOGRECA
Adresse postale: 3 rue de la Prévachère
Ville: SAINT MARTIN D'HERES
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38400
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 118 523,60 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 10
Intitulé:
Electricité – Courants forts et faibles
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SPIE BUILDING SOLUTIONS
Adresse postale: 7 rue du Maréchal Leclerc
Ville: ECHIROLLES
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38432
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 759 724,48 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11
Intitulé:
Chauffage – Sanitaire - Ventilation
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EOLYA
Adresse postale: 21 rue de Brotterode
Ville: SAINT MARTIN LE VINOUX
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38950
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 336 736,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 12
Intitulé:
Ascenseur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2.
Attribution du marché
V.2.1.
Date de conclusion du marché
25/10/2023
V.2.2.
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3.
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CFA DIVISION DE NSA « NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS »
Adresse postale: 14 rue Leconte de Lisle
Ville: GRENOBLE
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38030
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4.
Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot: 37 400,00 EUR
V.2.5.
Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3.
Informations complémentaires
La valeur totale du marché mentionnée au paragraphe II 1 7 est la somme des montants des lots 2 à 12.
VI.4.
Procédures de recours
VI.4.1.
Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Ville: Grenoble
Code postal: 38000
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone: +33 476429000
VI.4.2.
Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Comité consultatif interregional de réglement amiable des différents relatifs aux marchés publics de Lyon DIRECCTE
Adresse postale: 1 Bd Vivier Merle
Ville: Lyon cedex 03
Code postal: 69443
Pays: France
Courriel: Ara.ccira@directe.gouv.fr
VI.4.3.
Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Tribunal administratif de Grenoble
VI.4.4.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Ville: Grenoble
Code postal: 38000
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone: +33 476429000
VI.5.
Date d’envoi du présent avis
08/11/2023