See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ecole des jeunes du Sporting de Charleroi
Forme juridique de l’acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Construction du Centre international de sport de haut niveau
Description: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : travaux de démolition et de préparation de site, gros-œuvre fermé, électricité et HVAC, parachèvements, terrasses et abords. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue de la Bruyère, à 6001 Marcinelle Conformément à l’article A2.12 du Cahier spécial des charges, une visite du site est obligatoire. Par souci de convenance et d’organisation, cette visite est organisée aux dates et heures suivantes : Vendredi 5 juillet 2024 de 9h à 12h ; Vendredi 12 juillet de 9h à 12h. Nous vous remercions de prévenir la personne de contact M. Pierre-Yves Hendrickx de votre présence par mail à l’adresse py.hendrickx@sporting-charleroi.be ou par message WhatsApp au numéro +32.475.269.373.
Identifiant de la procédure: bc710dbd-aa42-4267-ae94-e3f02b0ddc99
Identifiant interne: Edj - Wao 02
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 5 840 500,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Edj - Wao 02 - 1 Travaux préparatoires
Description: Travaux préparatoires ( 2024-191 )
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Marcinelle
Code postal: 6001
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Extension du centre de formation du Sporting de Charleroi
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/10/2024
Date de fin de durée: 02/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 214 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix Le montant de l’offre (TVAC) selon l’inventaire : 60 points Le soumissionnaire le moins-disant reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (prix proposé par le soumissionnaire / prix le plus bas proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère prix.
Critère:
Type: Qualité
Description: Note méthodologique et d’organisation du travail – 10 points Le soumissionnaire fournit une note méthodologique de maximum 3 pages, en police Times New Roman, 12, décrivant notamment : - Le phasage proposé des travaux et un planning indicatif ; - L’organisation générale envisagée du chantier (gestionnaires et rôles, etc …) ; - L’organisation générale du lieu d’implantation des travaux en vue de o permettre la poursuite des activités du centre de formation ; o permettre un usage le plus complet possible des installations (parking, etc…) ; o respecter le bon usage des lieux environnants et la tranquillité du quartier.
Critère:
Type: Qualité
Description: Amélioration du délai d’exécution du marché – 30 points Le soumissionnaire indique dans son offre le délai, exprimé en jours ouvrables, dans lequel il s’engage à réaliser les travaux objet du marché. Ce délai peut être plus court que la durée d’exécution mentionné dans le présent cahier des charges : dans ce cas, il s’agit d’une amélioration pour laquelle le soumissionnaire peut obtenir des points supplémentaires. Le soumissionnaire indiquera dans son offre, au moyen d’une note de maximum deux pages A4, rédigées en police Times New Roman, taille 12, en quoi l’amélioration du délai d’exécution du marché proposée est réaliste et peut effectivement être mise en œuvre. Le soumissionnaire ayant exprimé le nombre de jours le moins long reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (délai proposé par le soumissionnaire / délai le plus court proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère délai. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, dans le cas où le marché lui est attribué, le délai d’exécution mentionné dans son offre devient contractuelle : son non-respect peut entraîner des pénalités ou amendes de retard.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Non applicable
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de premiere instance du Hainaut division Charleroi
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Edj - Wao 02 - 2 Gros œuvre fermé
Description: Gros œuvre fermé
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Marcinelle
Code postal: 6001
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Date de fin de durée: 02/06/2025
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 800 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix Le montant de l’offre (TVAC) selon l’inventaire : 60 points Le soumissionnaire le moins-disant reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (prix proposé par le soumissionnaire / prix le plus bas proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère prix.
Critère:
Type: Qualité
Description: Note méthodologique et d’organisation du travail – 10 points Le soumissionnaire fournit une note méthodologique de maximum 3 pages, en police Times New Roman, 12, décrivant notamment : - Le phasage proposé des travaux et un planning indicatif ; - L’organisation générale envisagée du chantier (gestionnaires et rôles, etc …) ; - L’organisation générale du lieu d’implantation des travaux en vue de o permettre la poursuite des activités du centre de formation ; o permettre un usage le plus complet possible des installations (parking, etc…) ; o respecter le bon usage des lieux environnants et la tranquillité du quartier.
Critère:
Type: Qualité
Description: Amélioration du délai d’exécution du marché – 30 points Le soumissionnaire indique dans son offre le délai, exprimé en jours ouvrables, dans lequel il s’engage à réaliser les travaux objet du marché. Ce délai peut être plus court que la durée d’exécution mentionné dans le présent cahier des charges : dans ce cas, il s’agit d’une amélioration pour laquelle le soumissionnaire peut obtenir des points supplémentaires. Le soumissionnaire indiquera dans son offre, au moyen d’une note de maximum deux pages A4, rédigées en police Times New Roman, taille 12, en quoi l’amélioration du délai d’exécution du marché proposée est réaliste et peut effectivement être mise en œuvre. Le soumissionnaire ayant exprimé le nombre de jours le moins long reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (délai proposé par le soumissionnaire / délai le plus court proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère délai. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, dans le cas où le marché lui est attribué, le délai d’exécution mentionné dans son offre devient contractuelle : son non-respect peut entraîner des pénalités ou amendes de retard.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Non applicable
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de premiere instance du Hainaut division Charleroi
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Edj - Wao 02 - 3 Electricité/HVAC
Description: Electricité/HVAC
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature complémentaire (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Marcinelle
Code postal: 6001
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/07/2025
Date de fin de durée: 01/10/2025
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 305 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix Le montant de l’offre (TVAC) selon l’inventaire : 60 points Le soumissionnaire le moins-disant reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (prix proposé par le soumissionnaire / prix le plus bas proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère prix.
Critère:
Type: Qualité
Description: Note méthodologique et d’organisation du travail – 10 points Le soumissionnaire fournit une note méthodologique de maximum 3 pages, en police Times New Roman, 12, décrivant notamment : - Le phasage proposé des travaux et un planning indicatif ; - L’organisation générale envisagée du chantier (gestionnaires et rôles, etc …) ; - L’organisation générale du lieu d’implantation des travaux en vue de o permettre la poursuite des activités du centre de formation ; o permettre un usage le plus complet possible des installations (parking, etc…) ; o respecter le bon usage des lieux environnants et la tranquillité du quartier.
Critère:
Type: Qualité
Description: Amélioration du délai d’exécution du marché – 30 points Le soumissionnaire indique dans son offre le délai, exprimé en jours ouvrables, dans lequel il s’engage à réaliser les travaux objet du marché. Ce délai peut être plus court que la durée d’exécution mentionné dans le présent cahier des charges : dans ce cas, il s’agit d’une amélioration pour laquelle le soumissionnaire peut obtenir des points supplémentaires. Le soumissionnaire indiquera dans son offre, au moyen d’une note de maximum deux pages A4, rédigées en police Times New Roman, taille 12, en quoi l’amélioration du délai d’exécution du marché proposée est réaliste et peut effectivement être mise en œuvre. Le soumissionnaire ayant exprimé le nombre de jours le moins long reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (délai proposé par le soumissionnaire / délai le plus court proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère délai. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, dans le cas où le marché lui est attribué, le délai d’exécution mentionné dans son offre devient contractuelle : son non-respect peut entraîner des pénalités ou amendes de retard.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Non applicable
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de premiere instance du Hainaut division Charleroi
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Edj - Wao 02 - 4 Parachèvements
Description: Parachèvements
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/10/2025
Date de fin de durée: 02/03/2026
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 727 500,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix Le montant de l’offre (TVAC) selon l’inventaire : 60 points Le soumissionnaire le moins-disant reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (prix proposé par le soumissionnaire / prix le plus bas proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère prix.
Critère:
Type: Qualité
Description: Note méthodologique et d’organisation du travail – 10 points Le soumissionnaire fournit une note méthodologique de maximum 3 pages, en police Times New Roman, 12, décrivant notamment : - Le phasage proposé des travaux et un planning indicatif ; - La coordination envisagée avec les adjudicataires des lots 5 – terrasses et 6 – abords, dès lors que l’exécution sera concomitante.
Critère:
Type: Qualité
Description: Amélioration du délai d’exécution du marché – 30 points Le soumissionnaire indique dans son offre le délai, exprimé en jours ouvrables, dans lequel il s’engage à réaliser les travaux objet du marché. Ce délai peut être plus court que la durée d’exécution mentionné dans le présent cahier des charges : dans ce cas, il s’agit d’une amélioration pour laquelle le soumissionnaire peut obtenir des points supplémentaires. Le soumissionnaire indiquera dans son offre, au moyen d’une note de maximum deux pages A4, rédigées en police Times New Roman, taille 12, en quoi l’amélioration du délai d’exécution du marché proposée est réaliste et peut effectivement être mise en œuvre. Le soumissionnaire ayant exprimé le nombre de jours le moins long reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (délai proposé par le soumissionnaire / délai le plus court proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère délai. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, dans le cas où le marché lui est attribué, le délai d’exécution mentionné dans son offre devient contractuelle : son non-respect peut entraîner des pénalités ou amendes de retard.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Non applicable
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de premiere instance du Hainaut division Charleroi
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Edj - Wao 02 - 5 Terrasses
Description: Terrasses
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262900 Travaux de balcon
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/10/2025
Date de fin de durée: 03/11/2025
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 166 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix Le montant de l’offre (TVAC) selon l’inventaire : 60 points Le soumissionnaire le moins-disant reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (prix proposé par le soumissionnaire / prix le plus bas proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère prix.
Critère:
Type: Qualité
Description: Note méthodologique et d’organisation du travail – 10 points Le soumissionnaire fournit une note méthodologique de maximum 3 pages, en police Times New Roman, 12, décrivant notamment : - Le phasage proposé des travaux et un planning indicatif ; - La coordination envisagée avec les adjudicataires des lots 4 – parachèvements et 6 – abords, dès lors que l’exécution sera concomitante.
Critère:
Type: Qualité
Description: n: Amélioration du délai d’exécution du marché – 30 points Le soumissionnaire indique dans son offre le délai, exprimé en jours ouvrables, dans lequel il s’engage à réaliser les travaux objet du marché. Ce délai peut être plus court que la durée d’exécution mentionné dans le présent cahier des charges : dans ce cas, il s’agit d’une amélioration pour laquelle le soumissionnaire peut obtenir des points supplémentaires. Le soumissionnaire indiquera dans son offre, au moyen d’une note de maximum deux pages A4, rédigées en police Times New Roman, taille 12, en quoi l’amélioration du délai d’exécution du marché proposée est réaliste et peut effectivement être mise en œuvre. Le soumissionnaire ayant exprimé le nombre de jours le moins long reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (délai proposé par le soumissionnaire / délai le plus court proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère délai. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, dans le cas où le marché lui est attribué, le délai d’exécution mentionné dans son offre devient contractuelle : son non-respect peut entraîner des pénalités ou amendes de retard.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Non applicable
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de premiere instance du Hainaut division Charleroi
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Edj - Wao 02 - 6 Abords
Description: Abords
Identifiant interne: 6
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Marcinelle
Code postal: 6001
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/02/2026
Date de fin de durée: 02/03/2026
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 628 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix Le montant de l’offre (TVAC) selon l’inventaire : 60 points Le soumissionnaire le moins-disant reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (prix proposé par le soumissionnaire / prix le plus bas proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère prix.
Critère:
Type: Qualité
Description: Note méthodologique et d’organisation du travail – 10 points Le soumissionnaire fournit une note méthodologique de maximum 3 pages, en police Times New Roman, 12, décrivant notamment : - Le phasage proposé des travaux et un planning indicatif ; - La coordination envisagée avec les adjudicataires des lots 4 – parachèvements et 6 – abords, dès lors que l’exécution sera concomitante.
Critère:
Type: Qualité
Description: Amélioration du délai d’exécution du marché – 30 points Le soumissionnaire indique dans son offre le délai, exprimé en jours ouvrables, dans lequel il s’engage à réaliser les travaux objet du marché. Ce délai peut être plus court que la durée d’exécution mentionné dans le présent cahier des charges : dans ce cas, il s’agit d’une amélioration pour laquelle le soumissionnaire peut obtenir des points supplémentaires. Le soumissionnaire indiquera dans son offre, au moyen d’une note de maximum deux pages A4, rédigées en police Times New Roman, taille 12, en quoi l’amélioration du délai d’exécution du marché proposée est réaliste et peut effectivement être mise en œuvre. Le soumissionnaire ayant exprimé le nombre de jours le moins long reçoit la cote maximale et les autres soumissionnaires reçoivent une cote établie sous la forme d’une règle de trois dont la formule est la suivante : (délai proposé par le soumissionnaire / délai le plus court proposé dans le cadre du marché) * nombre de points octroyés pour le critère délai. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, dans le cas où le marché lui est attribué, le délai d’exécution mentionné dans son offre devient contractuelle : son non-respect peut entraîner des pénalités ou amendes de retard.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: non applicable
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de premiere instance du Hainaut division Charleroi
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 7 037 867,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: Phenicks srl
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 1 Phenicks
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 186 466,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Phenicks Lot 1 - Lot 4- Lot 5
Date de conclusion du marché/concession: 12/12/2024
6.1.4.
Informations statistiques
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 186 466,00 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 186 466,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: Meta System srl
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 2 Meta system
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 3 151 211,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Meta System Lot 2
Date de conclusion du marché/concession: 12/12/2024
6.1.4.
Informations statistiques
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 3 151 211,00 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 3 870 005,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: WM Electricité srl
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 3 Wattiez
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 519 374,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Wattiez Lot 3
Date de conclusion du marché/concession: 12/12/2024
6.1.4.
Informations statistiques
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 1 519 374,00 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 1 519 374,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: Phenicks srl
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 4 Phenicks
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 199 099 232,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Phenicks Lot 1 - Lot 4- Lot 5
Date de conclusion du marché/concession: 12/12/2024
6.1.4.
Informations statistiques
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 1 990 992,00 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 2 205 992,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: Phenicks srl
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 5 Phenicks
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 189 821,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Phenicks Lot 1 - Lot 4- Lot 5
Date de conclusion du marché/concession: 12/12/2024
6.1.4.
Informations statistiques
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 189 821,00 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 189 821,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un adjudicataire/attributaire n'a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 0,00 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 0,00 EUR
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ecole des jeunes du Sporting de Charleroi
Numéro d’enregistrement: 0430231325_3954
Adresse postale: Bd drion 19
Ville: Charleroi
Code postal: 6000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
Téléphone: +32 475269373
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal de premiere instance du Hainaut division Charleroi
Numéro d’enregistrement: 0308357753
Adresse postale: Avneue général Michel 2
Ville: Charleroi
Code postal: 6000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
Téléphone: 071236613
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Phenicks srl
Numéro d’enregistrement: 0824599671
Ville: Marcinelle
Code postal: 6001
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
Téléphone: 071506411
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001, LOT-0004, LOT-0005
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Meta System srl
Numéro d’enregistrement: 0818546752
Ville: Gembloux
Code postal: 5030
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Pays: Belgique
Téléphone: 0496164897
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: WM Electricité srl
Numéro d’enregistrement: 0877006791
Ville: Fleurus
Code postal: 6220
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
Téléphone: 071453245
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0003
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 38d23569-3405-49b9-80d1-e65860ecece7 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 13/12/2024 00:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Date et heure de transmission de l'avis (eSender): 13/12/2024 00:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 767277-2024
Numéro de publication au JO S: 244/2024
Date de publication: 16/12/2024