2023-OJS244-768690-fr

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1.

Nom et adresses
Nom officiel: ville de Creil

Numéro national d'identification: 21600174300527

Adresse postale: place François Mitterrand, BP 76,

Ville: Creil Cedex

Code NUTS: FRE22 Oise

Code postal: 60109

Pays: France

Point(s) de contact: Service des marchés publics

Courriel: service.marchespublics@mairie-creil.fr

Téléphone: +33 344295028

Fax: +33 344295002

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.creil.fr

Adresse du profil d’acheteur: http://www.achatpublic.com

I.4.

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5.

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1.

Étendue du marché

II.1.1.

Intitulé

travaux de requalification et d'aménagement de la Place Saint-Médard à Creil

Numéro de référence: 2023-007

II.1.2.

Code CPV principal
45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

II.1.3.

Type de marché
Travaux

II.1.4.

Description succincte

travaux de requalification et d'aménagement de la place Saint-Médard à Creil :

- création d'espaces piétons à pente douce favorisant la fluidité de la circulation ;

- amélioration de la qualité des espaces par la création d'aménagements paysagers ;

- remplacement des revêtements existants ;

- renforcement des parkings au droit des espaces sur dalle modifiés

lieu(x) d'exécution : Pour tous les lots, à Creil (60100 - fre22), Coeur d'ilot depuis la place Saint Médard jusqu'à la place du Faubourg

II.1.6.

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7.

Valeur totale du marché
Valeur hors TVA: 7 203 417,81 EUR

II.2.

Description

II.2.1.

Intitulé

démolition - gros OEUvre / Etanchéité / vrd

Lot nº: 1

II.2.2.

Code(s) CPV additionnel(s)
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, 34312500 Joints d'étanchéité, 44112000 Structures de construction diverses, 45112100 Travaux de creusement de tranchées

II.2.3.

Lieu d'exécution

Code NUTS: FRE22 Oise

II.2.4.

Description des prestations

démolition - gros oeuvre / Etanchéité / vrd :

- renforcement structure parkings

- modification des trémies / émergences

- reprise des étanchéités et des relevés

- terrassements

- ascenseur à conteneurs

- réseaux

- revêtements de sols pierre naturelle

- revêtements de sols béton

- muret béton architectonique

II.2.5.

Critères d’attribution

Critère de qualité - Nom: Valeur technique - Mémoire technique / Pondération: 60

Critère de qualité - Nom: Sous critère 1 - Organisation du chantier / Pondération: 15

Critère de qualité - Nom: Sous critère 2 – Mesures proposées pour l’exécution et la sécurité du chantier / Pondération: 11

Critère de qualité - Nom: Sous critère 3 - Planning détaillé des travaux suivant phasage / Pondération: 8

Critère de qualité - Nom: Sous critère 4 - Moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 8

Critère de qualité - Nom: Sous critère 5 - Matériaux et équipements proposés (fiches techniques 18u) / Pondération: 18

Coût - Nom: Prix des prestations / Pondération: 40

II.2.11.

Information sur les options
Options: oui

Description des options:

- les travaux comprennent une tranche optionnelle "Place du Faubourg".

- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché

II.2.13.

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14.

Informations complémentaires

II.2.

Description

II.2.1.

Intitulé

bt - eclairage - contrôle d'accès - bornes foraines

Lot nº: 2

II.2.2.

Code(s) CPV additionnel(s)
31527200 Éclairage extérieur, 45233293 Installation de mobilier urbain, 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

II.2.3.

Lieu d'exécution

Code NUTS: FRE22 Oise

II.2.4.

Description des prestations

bt - éclairage - contrôle d'accès - bornes foraines /

- adduction électrique

- ensemble de mobilier d'éclairage type mats + spots

- bornes de contrôle d'accès raccorder à la surveillance ville

- bornes foraines

II.2.5.

Critères d’attribution

Critère de qualité - Nom: Valeur technique – Mémoire technique / Pondération: 40

Critère de qualité - Nom: Sous critère 1 - Organisation du chantier / Pondération: 10

Critère de qualité - Nom: Sous critère 2 - Moyens humains et matériels affectés au chantier : adéquation des moyens avec les travaux, contraintes du site et le planning / Pondération: 9

Critère de qualité - Nom: Sous critère 3 - Matériaux et équipements proposés (fiches techniques 7U) / Pondération: 21

Coût - Nom: Prix des prestations / Pondération: 60

II.2.11.

Information sur les options
Options: oui

Description des options:

- les travaux comprennent une tranche optionnelle "Place du Faubourg".

II.2.13.

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14.

Informations complémentaires

II.2.

Description

II.2.1.

Intitulé

serrurerie - menuiserie - mobilier divers

Lot nº: 3

II.2.2.

Code(s) CPV additionnel(s)
44316500 Serrurerie, 34928400 Mobilier urbain

II.2.3.

Lieu d'exécution

Code NUTS: FRE22 Oise

II.2.4.

Description des prestations

serrurerie - menuiserie - mobilier divers :

- local conteneur poubelle accès Vigik

- mobilier bois sur mesure

- voliges hautes jardinières métalliques

- serrurerie sur mesure (gc / main courante / lice / panneaux expo)

- deck bois

- mobilier catalogue (assises / corbeilles de propreté / accroche vélo)

II.2.5.

Critères d’attribution

Critère de qualité - Nom: Valeur technique – Mémoire technique / Pondération: 40

Critère de qualité - Nom: Sous critère 1 - Organisation du chantier & moyens humains / Pondération: 20

Critère de qualité - Nom: Sous critère 2 - Matériaux et équipements proposés (fiches techniques 10U) / Pondération: 20

Coût - Nom: Prix des prestations / Pondération: 60

II.2.11.

Information sur les options
Options: oui

Description des options:

- les travaux comprennent une tranche optionnelle "Place du Faubourg".

II.2.13.

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14.

Informations complémentaires

II.2.

Description

II.2.1.

Intitulé

plantations - arrosage

Lot nº: 4

II.2.2.

Code(s) CPV additionnel(s)
45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

II.2.3.

Lieu d'exécution

Code NUTS: FRE22 Oise

II.2.4.

Description des prestations

plantations - arrosage :

- terrassement surcreusement pour fosses d'arbres

- bacs de rétention de pluie

- substrats

- plantations strates hautes et basses

- semis

- accessoires de plantation

- garantie et entretien

- plan projet arrosage

- réseau d'arrosage (Gàg/Aspersion/Enterré pour les joints)

- entretien réseau d'arrosage

II.2.5.

Critères d’attribution

Critère de qualité - Nom: Valeur technique – Mémoire technique / Pondération: 60

Critère de qualité - Nom: Sous-critère no1 - Pertinence de l’organisation de l’équipe / des équipes dédiée(s) au projet / Pondération: 10

Critère de qualité - Nom: Sous-critère no2 - Pertinence de la méthodologie de préparation de chantier et de réalisation de travaux au travers de taches spécifiques / Pondération: 20

Critère de qualité - Nom: Sous-critère no3 - Conformité et qualité des fiches pépinières et qualité des végétaux proposés, les arbres et autres essences détaillées au DQE (suivant CCTP, une fiche par essence 10U) / Pondération: 20

Critère de qualité - Nom: Sous-critère no4- Conformité et qualité des fiches techniques. Une fiche par produit 10U / Pondération: 10

Coût - Nom: Prix des prestations / Pondération: 40

II.2.11.

Information sur les options
Options: oui

Description des options:

- les travaux comprennent une tranche optionnelle "Place du Faubourg".

II.2.13.

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14.

Informations complémentaires

II.2.

Description

II.2.1.

Intitulé

Fontainerie

Lot nº: 5

II.2.2.

Code(s) CPV additionnel(s)
45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation, 41120000 Eau non potable

II.2.3.

Lieu d'exécution

Code NUTS: FRE22 Oise

II.2.4.

Description des prestations

fontainerie /

- mise en oeuvre d'une fontaine sèche sur tapis de pierre de calcaire

- mise en oeuvre d'un bassin rectangulaire avec animation de jets

- equipement du local technique fontainerie / arrosage

- prise en compte des besoins pour l'arrosage des espaces verts

- compteurs divisionnaires et disconnecteurs,

- maintenance pour la première année de mise en fonctionnement, avec la fourniture des consommables,

- formation des personnels de maintenance

II.2.5.

Critères d’attribution

Critère de qualité - Nom: Valeur technique – Mémoire technique / Pondération: 40

Critère de qualité - Nom: Sous-critère no1 - Pertinence de l’organisation de l’équipe dédiée au projet / Pondération: 10

Critère de qualité - Nom: Sous-critère no2 - Pertinence de la méthodologie de préparation de chantier et de réalisation de travaux au travers de taches spécifiques / Pondération: 10

Critère de qualité - Nom: Sous-critère no3 - Conformité et qualité des fiches techniques – (fiches techniques 20U) / Pondération: 20

Coût - Nom: Prix des prestations / Pondération: 60

II.2.11.

Information sur les options
Options: oui

Description des options:

II.2.13.

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14.

Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1.

Description

IV.1.1.

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3.

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8.

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2.

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1.

Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 107-336143

IV.2.8.

Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9.

Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023-007-01

Lot nº: 1

Intitulé:

démolition - gros oeuvre / Etanchéité / vrd

Un marché/lot est attribué: oui

V.2.

Attribution du marché

V.2.1.

Date de conclusion du marché
16/11/2023

V.2.2.

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2

Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0

Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3.

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: sas eurovia picardie

Numéro national d'identification: 40416412100042

Adresse postale: zi du Renoir

Ville: Saint-Leu D'Esserent

Code NUTS: FRE22 Oise

Code postal: 60340

Pays: France

Courriel: creil@eurovia.com

Le titulaire est une PME: non

V.2.4.

Informations sur le montant du marché/du lot

Valeur totale du marché/du lot: 5 992 999,32 EUR

V.2.5.

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traitéValeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitéeValeur hors TVA: 2 278 000,00 EURProportion: 38 %Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

- Pavage et béton désactivé

- gros oeuvre et étanchéité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023-007-02

Lot nº: 2

Intitulé:

bt - éclairage - contrôle d'accès - bornes foraines

Un marché/lot est attribué: oui

V.2.

Attribution du marché

V.2.1.

Date de conclusion du marché
17/11/2023

V.2.2.

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4

Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0

Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3.

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: eiffage energie systemes - infra nord

Numéro national d'identification: 38878155100121

Adresse postale: 15 ter rue des frères Péraux

Ville: Nogent-sur-Oise

Code NUTS: FRE22 Oise

Code postal: 60180

Pays: France

Courriel: nogentsuroise.infrastructures.energie@eiffage.com

Le titulaire est une PME: non

V.2.4.

Informations sur le montant du marché/du lot

Valeur totale du marché/du lot: 366 021,15 EUR

V.2.5.

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023-007-04

Lot nº: 4

Intitulé:

plantations - arrosage

Un marché/lot est attribué: oui

V.2.

Attribution du marché

V.2.1.

Date de conclusion du marché
16/11/2023

V.2.2.

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3

Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2

Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3.

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: groupe loiseleur hauts de france grand paris

Numéro national d'identification: 32264083600013

Adresse postale: 44, rue Aristide Briand

Ville: Villers-Saint-Paul

Code NUTS: FRE22 Oise

Code postal: 60870

Pays: France

Courriel: loiseleur@groupeloiseleur.com

Le titulaire est une PME: oui

V.2.4.

Informations sur le montant du marché/du lot

Valeur totale du marché/du lot: 691 835,45 EUR

V.2.5.

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023-007-05

Lot nº: 5

Intitulé:

fontainerie

Un marché/lot est attribué: oui

V.2.

Attribution du marché

V.2.1.

Date de conclusion du marché
20/11/2023

V.2.2.

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3

Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3

Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui

V.2.3.

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: hydrogenie groupe loiseleur sas

Numéro national d'identification: 83822711400025

Adresse postale: zi des portes de la Forêt - 9, allée des carrières

Ville: Collegien

Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne

Code postal: 77090

Pays: France

Courriel: etudes@hydrogenie.fr

Le titulaire est une PME: oui

V.2.3.

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: eurovia picardie

Numéro national d'identification: 40416412100042

Adresse postale: zi du Renoir

Ville: Saint-Leu D'Esserent

Code NUTS: FRE22 Oise

Code postal: 60340

Pays: France

Courriel: creil@eurovia.com

Le titulaire est une PME: non

V.2.4.

Informations sur le montant du marché/du lot

Valeur totale du marché/du lot: 152 561,89 EUR

V.2.5.

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2023-007-03

Lot nº: 3

Intitulé:

serrurerie Menuiserie Mobilier divers

Un marché/lot est attribué: non

V.1.

Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3.

Informations complémentaires

le lot 3 fera l'objet d'un avis d'attribution ultérieur.

L'exécution des travaux débute, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. La période de préparation de chantier de 2,5 mois est comprise dans les délais d'exécution. Pour les lots 1 et 2, le délai d'exécution est de 20 mois pour la tranche ferme et 4 mois pour la tranche optionnelle. Pour le lot 4, le délai d'exécution est de 26 mois pour la tranche ferme et 6 mois pour la tranche optionnelle. Pour le lot 5, le délai est de 20 mois pour la tranche ferme (il n'y a pas de tranche optionnelle)

VI.4.

Procédures de recours

VI.4.1.

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal administratif d'amiens,

Adresse postale: 14, rue Lemerchier, CS 81114,

Ville: Amiens Cedex 01

Code postal: 80011

Pays: France

Courriel: greffe.ta-amiens@juradm.fr

Téléphone: +33 322336170

Fax: +33 322336171

Adresse internet: http://www.amiens.tribunal-administratif.fr

VI.4.2.

Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: ccira de Nancy, Préfecture de Meurthe et Moselle,

Adresse postale: 1 rue du Préfet Claude Erignac,

Ville: Nancy Cedex

Code postal: 54038

Pays: France

Téléphone: +33 383342565

VI.4.3.

Introduction de recours

Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application télé recours citoyens accessible par le biais du site www.telerecours.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

- voir les articles L.551-1 à 23 du code de justice administrative s'agissant des référés précontractuel et contractuel.

- dans le cas d'un recours en contestation de validité du marché, conformément à un arrêt du Conseil d'etat (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-Et-Garonne, no 358994), le délai de recours est de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché. Ce recours peut être assorti le cas échéant d'un référé suspension en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative

VI.4.4.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: greffe du Tribunal administratif d'amiens,

Adresse postale: 14 rue Lemerchier, CS 81114,

Ville: Amiens Cedex 01

Code postal: 80011

Pays: France

Courriel: greffe.ta-amiens@juradm.fr

Téléphone: +33 322336170

Fax: +33 322336171

Adresse internet: http://www.amiens.tribunal-administratif.fr

VI.5.

Date d’envoi du présent avis
14/12/2023