1. Ceannaitheoir
1.1.
Ceannaitheoir
Ainm oifigiúil: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Institiúid, comhlact nó gníomhaireacht de chuid an AE
Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta
2. Nós imeachta
2.1.
Nós imeachta
Teideal: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA)
Cur síos: Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti.
Aitheantóir an nóis imeachta: c7cf8cf5-f36b-401d-acc2-ac7aa744c27e
Aitheantóir inmheánach: EC-JRC/IPR/2026/OP/0342
An cineál nóis imeachta: Oscailte
Tá an nós imeachta á bhrostú: níl
2.1.1.
Cuspóir
Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45330000 Plumbing and sanitary works
2.1.2.
An áit feidhmíochta
Tír: An Iodáil
Aon áit sa tír áirithe
Eolas breise: Si invita a consultare i documenti di gara.
2.1.3.
Luach
Luach measta gan CBL a áireamh: 3 500 000,00 EUR
2.1.4.
Eolas ginearálta
Eolas breise: In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni.
Bunús dlí:
Rialachán (AE, Euratom) 2024/2509
2.1.6.
Forais eisiaimh
Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair
5. Luchtóg
5.1.
Luchtóg: LOT-0001
Teideal: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA)
Cur síos: Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti.
Aitheantóir inmheánach: EC-JRC/IPR/2026/OP/0342
5.1.1.
Cuspóir
Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45330000 Plumbing and sanitary works
Aicmiú breise (cpv): 44115200 Plumbing and heating materials, 44410000 Articles for the bathroom and kitchen, 45231223 Gas distribution ancillary work, 50700000 Repair and maintenance services of building installations, 44160000 Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items, 44600000 Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers, 50500000 Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
5.1.2.
An áit feidhmíochta
Tír: An Iodáil
Aon áit sa tír áirithe
Eolas breise: Si invita a consultare i documenti di gara.
5.1.3.
Fad measta
Fad ama: 48 Míonna
5.1.4.
Athnuachan
Athnuachaintí uasta: 1
Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Il contratto quadro è concluso per un periodo iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabile 1 (uno) volte. Si prega di consultare il progetto di contratto quadro nei documenti di gara.
5.1.5.
Luach
Luach measta gan CBL a áireamh: 3 500 000,00 EUR
5.1.6.
Eolas ginearálta
Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:
Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl
Eolas faoi fhógraí a bhí ann roimhe seo:
Aitheantóir an fhógra a bhí ann roimhe seo: 131081-2026
5.1.9.
Critéir roghnúcháin
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair
5.1.10.
Critéir dhámhachtana
Critéar:
Cineál: Cáilíocht
Cur síos: Si invita a consultare i documenti di gara.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 50
Critéar:
Cineál: Praghas
Cur síos: Si invita a consultare i documenti di gara.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 50
5.1.11.
Doiciméid soláthair
Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 13/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Cainéal cumarsáide ad hoc:
Ainm: Funding and Tenders Portal
5.1.12.
Téarmaí soláthair
Téarmaí na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Éigeantach
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Bulgáiris, Seicis, Danmhairgis, Gearmáinis, Gréigis, Béarla, Spáinnis, Eastóinis, Fionlainnis, Fraincis, Gaeilge, Cróitis, Ungáiris, Iodáilis, Liotuáinis, Laitvis, Máltais, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Sualainnis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 16:00:59 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna
Eolas faoi oscailt phoiblí:
Dáta oscailte: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Téarmaí an chonartha:
Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Sonrascú leictreonach: Ceadmhach
Úsáidfear ordú leictreonach: tá
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá
5.1.15.
Teicnící
Creat-chomhaontú:
Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt
An t-uaslíon rannpháirtithe: 1
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
5.1.16.
Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
8. Eagraíochtaí
8.1.
ORG-0001
Ainm oifigiúil: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Uimhir chlárúcháin: COM
Roinn: JRC.R - Operations and Support Management
Seoladh poist: Via Enrico Fermi 2749
Baile: Ispra (VA)
Cód poist: I-21027
Foroinn tíre (NUTS): Varese (ITC41)
Tír: An Iodáil
Teil.: +32 2 299 11 11
Róil na heagraíochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe
8.1.
ORG-0002
Ainm oifigiúil: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Uimhir chlárúcháin: CURIA
Seoladh poist: Rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Luxembourg
Cód poist: L-2925
Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)
Tír: Lucsamburg
Teil.: +352 4303-1
Róil na heagraíochta seo:
Eagraíocht athbhreithniúcháin
8.1.
ORG-0003
Ainm oifigiúil: Commissione europea
Uimhir chlárúcháin: EUCOM
Seoladh poist: Mondrian (CDMA), Rue du Champ de Mars 21
Baile: Brussels
Cód poist: B-1050
Foroinn tíre (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Tír: An Bheilg
Teil.: +32 2 299 11 11
Róil na heagraíochta seo:
TED eSender
10. Athraigh
Aitheantóir/leagan an fhógra: 1aacb918-0541-48ea-a484-13831e55bf79 - 03
Cineál na foirme: Iomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 16
Dáta seolta an fhógra: 09/07/2026 12:13:45 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Iodáilis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 478573-2026
Uimhir eagráin IO S: 131/2026
Dáta foilsithe: 10/07/2026