1. Kupac
1.1.
Kupac
Službeno ime: Syndicat Mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets
Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom
Djelatnost javnog naručitelja: Zaštita okoliša
2. Postupak
2.1.
Postupak
Naslov: Prise en charge et traitement des déchets type « résidus de chantier » sur les éco-centres gérés par le SYBERT
Opis: L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de reconduction. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent les options (prestations similaires et reconductions). L'objet de ce présent marché est d'attribuer à un prestataire spécialisé des prestations de prise en charge et traitement des déchets type « Résidus de chantiers » issus des éco-centres du SYBERT
Identifikacijska oznaka postupka: e3957ee0-1b9b-4086-8e5f-26e95814d1db
Interna identifikacijska oznaka: 26_35
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne
2.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 90513000 Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada
Dodatna klasifikacija (cpv): 90513000 Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada
2.1.2.
Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: Les 16 éco-centres du Sybert (pour Ornans : est concerné, le futur éco-centre actuellement en cours de construction)
Grad: Besançon
Poštanski broj: 25000
Zemlja – podregija (NUTS): Doubs (FRC21)
Zemlja: Francuska
2.1.3.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3 520 000,00 EUR
2.1.4.
Opće informacije
Dodatne informacije: Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation
Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.6.
Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi
5. Grupa
5.1.
Grupa: LOT-0000
Naslov: Prise en charge et traitement des déchets type « résidus de chantier » sur les éco-centres gérés par le SYBERT
Opis: L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de reconduction. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent les options (prestations similaires et reconductions). L'objet de ce présent marché est d'attribuer à un prestataire spécialisé des prestations de prise en charge et traitement des déchets type « Résidus de chantiers » issus des éco-centres du SYBERT
Interna identifikacijska oznaka: S-PF-1832881
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 90513000 Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada
Dodatna klasifikacija (cpv): 90513000 Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada
Opcije:
Opis opcija: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: Les 16 éco-centres du Sybert (pour Ornans : est concerné, le futur éco-centre actuellement en cours de construction)
Grad: Besançon
Poštanski broj: 25000
Zemlja – podregija (NUTS): Doubs (FRC21)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 12/10/2026
Datum završetka trajanja: 12/10/2027
5.1.4.
Obnova
Maksimalan broj obnavljanja: 3
Druge informacije o obnovi: Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges. Si le montant annuel maximum est sur le point d'être consommé avant la date d'anniversaire du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de reconduire de manière anticipée l'accord cadre
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3 520 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Riječ je o javnoj nabavi koja se ponavlja
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Nije obvezno
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.7.
Strateška nabava
Pristup smanjenju utjecaja na okoliš: Ostalo
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Obavijest
Kriterij: Profesionalno osiguranje od rizika odštete
Opis kriterija odabira: Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Kriterij: Prosječna godišnja radna snaga
Opis kriterija odabira: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Kriterij: Ostali ekonomski ili financijski zahtjevi
Opis kriterija odabira: Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Kriterij: Specifični godišnji promet
Opis kriterija odabira: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Kriterij: Reference na određene usluge
Opis kriterija odabira: Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 16/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 4 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 16/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Besancon
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par le contrat. Aucune clause de garantie financière prévue. Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges. ressources propres du SYBERT
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum bez ponovne provedbe nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 1
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za postupke mirenja: Tribunal administratif de Besançon
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Besançon
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: SYBERT
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Tribunal administratif de Besançon
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Službeno ime: Avenue-Web Systèmes
Registracijski broj: B2528D0B-D5F7-6F73-05BCBBC5CD18658D
Grad: Seyssinet-Pariset
Poštanski broj: 38170
Zemlja – podregija (NUTS): Isère (FRK24)
Zemlja: Francuska
Tel.: +33480041260
Uloge ove organizacije:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Službeno ime: Syndicat Mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets
Registracijski broj: 69910
Poštanska adresa: 4 Rue Gabriel Plançon
Grad: Besancon
Poštanski broj: 25043
Zemlja – podregija (NUTS): Doubs (FRC21)
Zemlja: Francuska
Kontaktna točka: BOUSSET Jean-Marc
Tel.: 0381878940
Uloge ove organizacije:
Kupac
8.1.
ORG-0003
Službeno ime: SYBERT
Registracijski broj: B2528D44-F25D-18DA-D5AC785FD5403C55
Poštanska adresa: 4 Rue Gabriel Plancon La City, 4 Rue Gabriel Plancon
Grad: Besancon
Poštanski broj: 25043
Zemlja – podregija (NUTS): Doubs (FRC21)
Zemlja: Francuska
Kontaktna točka: SERVICE MARCHES
Tel.: 0381878940
Uloge ove organizacije:
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave
8.1.
ORG-0004
Službeno ime: Tribunal administratif de Besançon
Registracijski broj: B2528D72-B681-D650-754F049EF5B261D5
Poštanska adresa: 30, rue Charles Nodier
Grad: Besançon
Poštanski broj: 25044
Zemlja – podregija (NUTS): Doubs (FRC21)
Zemlja: Francuska
Tel.: 0381826000
Faks: 0381826001
Uloge ove organizacije:
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
8.1.
ORG-0005
Službeno ime: Tribunal administratif de Besançon
Registracijski broj: B2528DB3-9BCC-08D8-6D7731DDC3596A11
Poštanska adresa: 30, rue Charles Nodier
Grad: Besançon
Poštanski broj: 25044
Zemlja – podregija (NUTS): Doubs (FRC21)
Zemlja: Francuska
Tel.: 0381826000
Faks: 0381826001
Uloge ove organizacije:
Organizacija za postupke mirenja
8.1.
ORG-0006
Službeno ime: Tribunal administratif de Besançon
Registracijski broj: B2528DC4-FDC9-134F-A5CABFF12C7885DD
Poštanska adresa: 30, rue Charles Nodier
Grad: Besançon
Poštanski broj: 25044
Zemlja – podregija (NUTS): Doubs (FRC21)
Zemlja: Francuska
Tel.: 0381826000
Faks: 0381826001
Uloge ove organizacije:
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)
Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 5aed0777-a238-4831-aa36-6939ed0ca74f - 01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 16
Datum slanja obavijesti: 09/06/2026 10:10:16 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski
Broj objave obavijesti: 396057-2026
Broj izdanja SL S-a: 110/2026
Datum objave: 10/06/2026