403899-2026 - Nadmetanje
Francuska – Radovi na podizanju zgrada – Marché de travaux portant sur le désamiantage, le curage, la démolition, la construction et la réhabilitation d'une usine pour la création de 108 unités de coliving et 13 places de stationnement sur un niveau de sous-sol à Colombes (92)
OJ S 112/2026 12/06/2026
Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Radovi
1. Kupac
1.1.
Kupac
Službeno ime: in'li
E-pošta: marco.lavos@inli.fr
Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom
Djelatnost javnog naručitelja: Stanovanje i komunalne usluge
2. Postupak
2.1.
Postupak
Naslov: Marché de travaux portant sur le désamiantage, le curage, la démolition, la construction et la réhabilitation d'une usine pour la création de 108 unités de coliving et 13 places de stationnement sur un niveau de sous-sol à Colombes (92)
Opis: Il s'agit d'un marché ordinaire dont le contexte de l'opération est précisé au sein du RC et de la note programme joints au DCE. Il s'agit d'une procédure formalisée avec négociation qui se déroule en deux phases. La présente consultation porte sur la phase candidature à l'issue de laquelle 3 soumissionnaires seront retenus pour la phase offre
Identifikacijska oznaka postupka: 0de06211-3f55-48cd-9d14-cf0541caeb1f
Interna identifikacijska oznaka: AAPC2026_036
Vrsta postupka: Pregovarački s prethodnom objavom poziva na nadmetanje / natjecateljski uz pregovore
Postupak je ubrzan: ne
2.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45210000 Radovi na podizanju zgrada
Dodatna klasifikacija (cpv): 45111000 Radovi rušenja, priprema i čišćenje gradilišta
2.1.2.
Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: 5 avenue Carnot  
Grad: Colombes
Poštanski broj: 92700
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska
2.1.4.
Opće informacije
Dodatne informacije: cf article 5 du Rc
Pravna osnova: 
Direktiva 2014/24/EU
2.1.6.
Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi
5. Grupa
5.1.
Grupa: LOT-0000
Naslov: Marché de travaux portant sur le désamiantage, le curage, la démolition, la construction et la réhabilitation d'une usine pour la création de 108 unités de coliving et 13 places de stationnement sur un niveau de sous-sol à Colombes (92)
Opis: Il s'agit d'un marché ordinaire dont le contexte de l'opération est précisé au sein du RC et de la note programme joints au DCE. Il s'agit d'une procédure formalisée avec négociation qui se déroule en deux phases. La présente consultation porte sur la phase candidature à l'issue de laquelle 3 soumissionnaires seront retenus pour la phase offre
Interna identifikacijska oznaka: T-PF-1833960
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45210000 Radovi na podizanju zgrada
Dodatna klasifikacija (cpv): 45111000 Radovi rušenja, priprema i čišćenje gradilišta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: 5 avenue Carnot  
Grad: Colombes
Poštanski broj: 92700
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 02/11/2026
Trajanje: 21 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Obavijest
Kriterij: Mjere upravljanja okolišem
Opis kriterija odabira: cf article 6.2 du Rc
Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Kriterij: Prosječni godišnji promet
Opis kriterija odabira: 10 000 000 euro(s) en moyenne sur l'exercice des 3 dernières années
Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Kriterij: Prosječna godišnja radna snaga
Opis kriterija odabira: cf article 6.2 du Rc
Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Kriterij: Reference na određene radove
Opis kriterija odabira: cf article 6.2 du Rc
Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Kriterij: Certifikati instituta za kontrolu kvalitete
Opis kriterija odabira: cf article 6.2 du Rc
Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka
Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze: 
Minimalan broj natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka: 3
Maksimalan broj natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka: 3
Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni
Kupac zadržava pravo dodjele ugovora na temelju početnih ponuda bez daljnjih pregovora
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij: 
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Qualité et pertinence des 5 références avec transformations d'usages du bâtiment et exécution de diverses natures de travaux (réhabilitation, démolition, reconstruction)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 50
Kriterij: 
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Moyens humains et expériences dans la transformation d'usages avec différentes natures de travaux au sein d'une opération
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 30
Kriterij: 
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Moyens techniques des candidats
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 10
Kriterij: 
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Démarche environnementale opérationnelle
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 10
Kriterij: 
Vrsta: Cijena
Opis: Prix
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 0
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: http://agysoft.marches-publics.info
Ad hoc komunikacijski kanal: 
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti postupka: 
Predviđeni datum slanja poziva na dostavu ponuda: 31/07/2026
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Adresa za podnošenje: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1833960
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za postupke mirenja: Tribunal judiciaire de Nanterre
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal judiciaire de Nanterre
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Tribunal judiciaire de Nanterre
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Službeno ime: Avenue-Web Systèmes
Registracijski broj: F2B4909E-F84F-9A04-AE71682840378121
Grad: Seyssinet-Pariset
Poštanski broj: 38170
Zemlja – podregija (NUTS): Isère (FRK24)
Zemlja: Francuska
E-pošta: publications-joue@aws-france.com
Tel.: +33480041260
Uloge ove organizacije: 
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Službeno ime: in'li
Registracijski broj: 49823
Poštanska adresa: Tour Ariane, 5 place de la Pyramide
Grad: Paris La Defense
Poštanski broj: 92088
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska
Kontaktna točka: BALCI Eric
E-pošta: marco.lavos@inli.fr
Tel.: 0140897777
Internet: https://www.inli.fr/
Profil kupca: http://agysoft.marches-publics.info
Uloge ove organizacije: 
Kupac
8.1.
ORG-0003
Službeno ime: Tribunal judiciaire de Nanterre
Registracijski broj: F2B490DB-A4C5-C149-A588472044B51849
Poštanska adresa: 179-191, avenue Joliot-Curie
Grad: Nanterre
Poštanski broj: 92020
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska
E-pošta: tj-nanterre@justice.fr
Tel.: 0899029703
Faks: 0899186589
Uloge ove organizacije: 
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
8.1.
ORG-0004
Službeno ime: Tribunal judiciaire de Nanterre
Registracijski broj: F2B490EC-F53E-FDDE-E5DF87E76833B38B
Poštanska adresa: 179-191, avenue Joliot-Curie
Grad: Nanterre
Poštanski broj: 92020
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska
E-pošta: tj-nanterre@justice.fr
Tel.: 0140971010
Faks: 0147243161
Uloge ove organizacije: 
Organizacija za postupke mirenja
8.1.
ORG-0005
Službeno ime: Tribunal judiciaire de Nanterre
Registracijski broj: F2B49102-030E-A524-8BC02A4C65E7DE68
Poštanska adresa: 179-191, avenue Joliot-Curie
Grad: Nanterre
Poštanski broj: 92020
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska
E-pošta: tj-nanterre@justice.fr
Tel.: 0899029703
Faks: 0899186589
Uloge ove organizacije: 
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)
Informacije o obavijesti
Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 328d6d86-36ac-45c4-a5d6-3ea039fd4781  -  01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 16
Datum slanja obavijesti: 10/06/2026 16:10:32 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski
Broj objave obavijesti: 403899-2026
Broj izdanja SL S-a: 112/2026
Datum objave: 12/06/2026