See the notice on TED website
1. Kupac
1.1.
Kupac
Službeno ime: SPI
Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom
Djelatnost javnog naručitelja: Ekonomski poslovi
2. Postupak
2.1.
Postupak
Naslov: Lac de Warfaaz : Reconstruction et améliorations des ouvrages hydrauliques, résilience environnementale et aménagements touristiques
Opis: Le présent marché a pour objet la rénovation des infrastructures autour du lac de Warfaaz. Les travaux comprennent notamment les prestations suivantes : - Travaux de génie civil et de charpente métallique : adaptation du massif de vannage et du déversoir de crue, réalisation d’une passerelle cyclo-piétonne, réalisation d’une structure pilotis en acier, réalisation d’une microcentrale hydroélectrique, adaptation du décanteur, gunitage des voutes et pignons du barrage, rénovation des palplanches. - Travaux hydrauliques : terrassement et stabilisation de berges, rénovation du canal de fuite. - Travaux électromécaniques : vannes, turbine, alternateur, sondes, systèmes d’actuation, système de contrôle-commande, raccordement électrique, … - Travaux de voirie : revêtements variés (béton désactivé, enrobé, pavés, …), mobilier urbain, chemins cyclo-piétons. - Aménagements écologiques des berges.
Identifikacijska oznaka postupka: fa27e99e-0ef4-4fdf-b241-0f4d76d8045f
Interna identifikacijska oznaka: PPP0MS-2491/6421/2026-2491
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne
2.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45240000 Građevinski radovi na hidrograđevnim objektima
2.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Zemlja: Belgija
2.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Zemlja: Belgija
2.1.4.
Opće informacije
Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.6.
Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi
5. Grupa
5.1.
Grupa: LOT-0001
Naslov: Lac de Warfaaz : Reconstruction et améliorations des ouvrages hydrauliques, résilience environnementale et aménagements touristiques
Opis: Le présent marché a pour objet la rénovation des infrastructures autour du lac de Warfaaz. Les travaux comprennent notamment les prestations suivantes : - Travaux de génie civil et de charpente métallique : adaptation du massif de vannage et du déversoir de crue, réalisation d’une passerelle cyclo-piétonne, réalisation d’une structure pilotis en acier, réalisation d’une microcentrale hydroélectrique, adaptation du décanteur, gunitage des voutes et pignons du barrage, rénovation des palplanches. - Travaux hydrauliques : terrassement et stabilisation de berges, rénovation du canal de fuite. - Travaux électromécaniques : vannes, turbine, alternateur, sondes, systèmes d’actuation, système de contrôle-commande, raccordement électrique, … - Travaux de voirie : revêtements variés (béton désactivé, enrobé, pavés, …), mobilier urbain, chemins cyclo-piétons. - Aménagements écologiques des berges.
Interna identifikacijska oznaka: 2026-2491 1_1
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45240000 Građevinski radovi na hidrograđevnim objektima
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: Rue
Grad: Spa
Poštanski broj: 4900
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Zemlja: Belgija
Dodatne informacije: SPA RUELLE HANSE
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 180 Dani
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Nije obvezno
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Obavijest
Kriterij: Ostali ekonomski ili financijski zahtjevi
Opis kriterija odabira: Agréation Niveau(x) minimal(aux): E (Entreprises de génie civil), Classe 8
Kriterij: Reference na određene radove
Opis kriterija odabira: Pour être admis à participer au marché, le soumissionnaire devra démontrer la capacité d’accomplissement de chantiers exécutés au cours des 5 dernières années, accompagnés de certificats de bonne exécution. Niveau(x) minimal(aux): Des certificats authentifiés de bonne exécution par le Maître d’ouvrage, traduits en français le cas échéant, précisant les montants, lieux et période d’exécution de : - minimum deux (2) références de chantier de génie civil d’un montant correspondant au minimum à un million d'euros (1 000 000 €) hors TVA, durant les cinq (5) dernières années civiles écoulées (travaux terminés et réceptionnés) ; - minimum deux (2) références de chantier de travaux hydrauliques exécutés d’un montant correspondant au minimum à cinq cent mille euros (500 000€) hors TVA, au cours des cinq (5) dernières années écoulées (travaux terminés et réceptionnés). - minimum deux (2) références de chantier de travaux d'infrastructures routières d’un montant correspondant au minimum à trois cent mille euros (300 000€) hors TVA, au cours des cinq (5) dernières années écoulées (travaux terminés et réceptionnés).
Kriterij: Ostali ekonomski ili financijski zahtjevi
Opis kriterija odabira: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: E (Entreprises de génie civil), Classe 8
Kriterij: Ostali ekonomski ili financijski zahtjevi
Opis kriterija odabira: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Prix
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 100
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Opis financijskog jamstva: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Rok za zaprimanje ponuda: 02/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 120 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 02/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Atrium Vertbois – rue du Vertbois 11
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): CONSEIL D'ETAT
Informacije o rokovima za preispitivanje: Conformément aux articles 15, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, vous disposez d'un délai de 15 jours afin d'introduire éventuellement une demande de suspension auprès de la juridiction compétente.
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: SPI
Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: SPI
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Službeno ime: SPI
Registracijski broj: BE0204259135
Poštanska adresa: Rue du Vertbois, 11
Grad: Liège
Poštanski broj: 4000
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. Huy (BE331)
Zemlja: Belgija
Kontaktna točka: Bernard REUL
Tel.: +32 42301248
Uloge ove organizacije:
Kupac
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave
Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje
8.1.
ORG-0002
Službeno ime: CONSEIL D'ETAT
Registracijski broj: BE 0931814266
Poštanska adresa: Rue de la Science, 33
Grad: BRUXELLES
Poštanski broj: 1040
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Zemlja: Belgija
Tel.: +32 22349611
Uloge ove organizacije:
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
8.1.
ORG-0003
Službeno ime: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registracijski broj: BE 0475.480.736
Grad: Antwerpen / Anvers
Poštanski broj: 2000
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Zemlja: Belgija
Tel.: +32 3 294 30 51
Uloge ove organizacije:
Pružatelj usluga javne nabave
8.1.
ORG-0004
Službeno ime: FPS Policy and Support
Registracijski broj: BE 0671.516.647
Grad: Brussels
Poštanski broj: 1000
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Zemlja: Belgija
Tel.: +32 2 740 80 00
Uloge ove organizacije:
TED eSender
10. Promjena
Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja: 2b2e0f60-e3e0-4a0e-b8ec-d28cbc30d3ca-01
Glavni razlog promjene: Ažurirane informacije
Opis: Complément d'information concernant la visite des lieux obligatoire du 17/06/2026 PROCEDURE - Dans le cadre de la procédure en cours, il est porté à la connaissance des opérateurs économiques que : Pour la visite obligatoire prévue le 17 juin 2026, les candidats sont priés de se munir des équipements de protection individuelle (EPI) adéquats, et en particulier de bottes, afin de pouvoir accéder aux zones concernées et effectuer la visite dans des conditions de sécurité appropriées. Il est précisé que l’absence d’EPI ne donnera pas lieu à une exclusion de la visite. Toutefois, dans ce cas, le pouvoir adjudicateur (SPI) se décharge de toute responsabilité en cas d’impossibilité d’accès à certaines zones ou en cas d’incident. Les autres dispositions du marché restent inchangées.
10.1.
Promjena
Identifikator odjeljka: PROCEDURE
Informacije o obavijesti
Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 85942b32-c15d-43f8-824d-208b5cafd525 - 01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 16
Datum slanja obavijesti: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Datum e-pošiljateljeva slanja obavijesti: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski
Broj objave obavijesti: 404662-2026
Broj izdanja SL S-a: 112/2026
Datum objave: 12/06/2026