416216-2026 - Nadmetanje
Belgija – Modularne i prijenosne zgrade – HELHa – Site de Montignies sur Sambre – Location de modulaires Préfabriqués
OJ S 115/2026 17/06/2026
Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim - Obavijest o promjeni
Roba
1. Kupac
1.1.
Kupac
Službeno ime: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
E-pošta: marches.publics@helha.be
Pravni oblik kupca: Središnje tijelo državne uprave
Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge
2. Postupak
2.1.
Postupak
Naslov: HELHa – Site de Montignies sur Sambre – Location de modulaires Préfabriqués
Opis: La présente procédure de marché public de fournitures a pour objet la mise à disposition, sous forme de location (en ce compris livraison/enlèvement, pose/dépose, montage/démontage) de 2 ensembles modulaires et leurs équipements associés (raccordements divers, éclairage, alimentations, etc.), sur le site Montignies-sur-Sambre, au profit de HELHa. S'agissant de la location effective de ces 2 ensembles (constituant l'offre de base), la durée minimale de la mise à disposition des modules est de 24 mois (à compter du lendemain du prononcé de la réception provisoire des espaces modulaires/conteneurs, une fois ceux-ci totalement installés et pleinement opérationnels). Cette durée sera susceptible d’être augmentée de quelques mois, en fonction de la durée réelle des travaux de transformation du site de Montignies sur Sambre (et des retards éventuels du chantier). L’adresse du site concerné est la suivante : implantation HELHa de Montignies-sur- Sambre sise rue Trieu Kaisin, 136 à B – 6061 Charleroi.
Identifikacijska oznaka postupka: 79067a1b-f943-4ceb-bec0-cd75d40d6703
Interna identifikacijska oznaka: 2026 003 INFRA
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne
2.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Roba
Glavna klasifikacija (cpv): 44211100 Modularne i prijenosne zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 44613000 Veliki kontejneri
2.1.2.
Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: Rue Trieu Kaisin, 136  
Grad: CHARLEROI
Poštanski broj: 6061
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Zemlja: Belgija
2.1.4.
Opće informacije
Pravna osnova: 
Direktiva 2014/24/EU
2.1.6.
Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi
5. Grupa
5.1.
Grupa: LOT-0001
Naslov: 2026 003 INFRA - 1
Opis: La présente procédure de marché public de fournitures a pour objet la mise à disposition, sous forme de location (en ce compris livraison/enlèvement, pose/dépose, montage/démontage) de 2 ensembles modulaires et leurs équipements associés (raccordements divers, éclairage, alimentations, etc.), sur le site Montignies-sur-Sambre, au profit de HELHa. S'agissant de la location effective de ces 2 ensembles (constituant l'offre de base), la durée minimale de la mise à disposition des modules est de 24 mois (à compter du lendemain du prononcé de la réception provisoire des espaces modulaires/conteneurs, une fois ceux-ci totalement installés et pleinement opérationnels). Cette durée sera susceptible d’être augmentée de quelques mois, en fonction de la durée réelle des travaux de transformation du site de Montignies sur Sambre (et des retards éventuels du chantier). L’adresse du site concerné est la suivante : implantation HELHa de Montignies-sur- Sambre sise rue Trieu Kaisin, 136 à B – 6061 Charleroi.
Interna identifikacijska oznaka: 1
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Roba
Glavna klasifikacija (cpv): 44211100 Modularne i prijenosne zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 44613000 Veliki kontejneri
Opcije: 
Opis opcija: Le présent marché comporte 6 options exigées (3 pour chacun des 2 ensembles) :  la première, relative à l’ajout d’une climatisation/pompe à chaleur, pour l’ensemble considéré (POSTES 9 à 11 – ensemble 1 et POSTES 12 à 14 – ensemble 2) ;  la deuxième, relative à l’ajout d’une rampe d’accès PMR, pour l’ensemble considéré (POSTES 15 à 17 – ensemble 1 et POSTES 18 à 20 – ensemble 2) ;  la troisième, relative à l’ajout d’étages/modules supplémentaires, pour l’ensemble considéré (POSTES 21 à 26 – ensemble 1 et POSTES 27 à 32 – ensemble 2). L’adjudicateur se réserve la faculté de lever ou non ces options exigées (et d’activer, dès lors, tout ou partie des postes précités), en fonction de son besoin ou de ses possibilités budgétaires. S’agissant des options relatives à la climatisation et à la rampe d’accès PMR, ces levées interviendront au plus tard lors de la conclusion du marché (notification de l’adjudicataire) ; s’agissant des options relatives à l’ajout d’étages/modules supplémentaires, elles pourront être levées de manière différée, dans les 24 mois, au plus tard, à compter de la conclusion du marché.
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: Rue Trieu Kaisin, 136  
Grad: CHARLEROI
Poštanski broj: 6061
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Zemlja: Belgija
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 24 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij: 
Vrsta: Cijena
Opis: HELHa attribue le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, définie sur base du seul critère « prix » (soumissionnaire le moins-disant)
Kategorija kriterija za dodjelu fiksne vrijednosti: Fiksna vrijednost (ukupno)
Broj kriterija za dodjelu: 1
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/documents
Ad hoc komunikacijski kanal: 
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/forum
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Adresa za podnošenje: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/general
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Potreban je napredan ili kvalificirani elektronički potpis ili pečat (kako je definirano u Uredbi (EU) br. 910/2014)
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 26/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 120 Dani
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal d'Entreprise du Hainaut, Division Mons
Informacije o rokovima za preispitivanje: Selon les dispositifs légaux applicables.
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: SPF Stratégie et Appui
Organizacija koja obrađuje ponude: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Službeno ime: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
Registracijski broj: 0818523810_55
Poštanska adresa: Chaussée de Binche, 159
Grad: Mons
Poštanski broj: 7000
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Zemlja: Belgija
E-pošta: marches.publics@helha.be
Tel.: +32 65404178
Faks: +32 65404178
Internet: https://www.helha.be/
Profil kupca: https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=55&includeOrganisationChildren=true
Uloge ove organizacije: 
Kupac
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave
Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi
Organizacija koja obrađuje ponude
8.1.
ORG-0002
Službeno ime: SPF Stratégie et Appui
Registracijski broj: BE001
Poštanska adresa: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Grad: Bruxelles
Poštanski broj: 1000
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Zemlja: Belgija
E-pošta: revise@publicprocurement.be
Tel.: +32 2 740 80 00
Internet: https://bosa.belgium.be
Uloge ove organizacije: 
TED eSender
Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje
8.1.
ORG-0003
Službeno ime: Tribunal d'Entreprise du Hainaut, Division Mons
Registracijski broj: /
Poštanska adresa: Rue des Droits de l'Homme, 1
Grad: MONS
Poštanski broj: 7000
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Zemlja: Belgija
E-pošta: te.mons.info@just.fgov.be
Tel.: +32 26820319
Uloge ove organizacije: 
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
10. Promjena
Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja: 55a4c6c8-45d0-4da5-9363-c92218f0a6d6-01
Glavni razlog promjene: Ažurirane informacije
Opis: L'objet de cette mise à jour consiste dans le chargement d'une version légèrement adaptée du CORRIGENDUM ADDENDUM 1, en date du 2026.06.16. L'unique point adapté est le point 1. dudit CORRIGENDUM. Il est à noter que le PLAN en annexe est quant à lui inchangé.
10.1.
Promjena
Identifikator odjeljka: PROCEDURE
Datum izmjene dokumentacije o nabavi: 16/06/2026
Informacije o obavijesti
Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 38b3382c-e9b9-4791-b692-f3b3137c0047  -  01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 16
Datum slanja obavijesti: 16/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Datum e-pošiljateljeva slanja obavijesti: 16/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski
Broj objave obavijesti: 416216-2026
Broj izdanja SL S-a: 115/2026
Datum objave: 17/06/2026