117/2026

1. Kupac

1.1.

Kupac

Službeno ime: Association FOREMS (PRAGMA Partenaires SA, succursale d'Yverdon-les-Bains)

E-pošta: yverdon@pragma-sa.ch

Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom, koje nadzire lokalno tijelo

Djelatnost javnog naručitelja: Zdravlje

2. Postupak

2.1.

Postupak

Naslov: Association FOREMS, EMS La Coulaz -Appel d'offres – Fourniture et installation des équipements d'une cuisine de production

Opis: Appel d'offres en vue de désigner une entreprise chargée de la réalisation du lot cuisine professionnelle (CFC 358) du projet de construction de l'EMS de La Coulaz à Payerne (VD). Le marché comprend la fourniture, la pose, le raccordement terminal et la mise en service des appareils thermiques, des agencements inox sur mesure, des machines de préparation, de l'installation de laverie et de traitement des déchets, des dispositifs mobiles et des installations frigorifiques. Il comprend également les appareils sanitaires spéciaux de cuisine ainsi que la menuiserie associée. Le froid commercial et la chambre froide (246) font partie de l'offre et sont décrits dans une annexe séparée dont le montant est reporté au récapitulatif. Sont comprises les prestations accessoires, les installations de chantier, les essais, mises en service, échantillons et travaux en régie, conformément aux prescriptions CAN et aux normes SIA applicables.

Identifikacijska oznaka postupka: ea9b3c34-45b5-4346-8868-a122897a62fd

Vrsta postupka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

2.1.1.

Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45421151 Postavljanje ugradbenih kuhinja

2.1.2.

Mjesto izvršenja

Grad: Payerne

Poštanski broj: 1530

Zemlja – podregija (NUTS): Vaud (CH011)

Zemlja: Švicarska

Dodatne informacije: Route d'Echallens, parcelle no. 5715.

2.1.4.

Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6.

Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1.

Grupa: LOT-0000

Naslov: Association FOREMS, EMS La Coulaz -Appel d'offres – Fourniture et installation des équipements d'une cuisine de production

5.1.1.

Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45421151 Postavljanje ugradbenih kuhinja

Dodatna klasifikacija (cpv): 39314000 Industrijska kuhinjska oprema

5.1.2.

Mjesto izvršenja

Grad: Payerne

Poštanski broj: 1530

Zemlja – podregija (NUTS): Vaud (CH011)

Zemlja: Švicarska

Dodatne informacije: Route d'Echallens, parcelle no. 5715.

5.1.3.

Očekivano trajanje

Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4.

Obnova

Maksimalan broj obnavljanja: 0

5.1.6.

Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Još nije poznato

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9.

Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10.

Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: Critères d’adjudication

Opis metode koja se primjenjuje ako se ponderiranje ne može izraziti na temelju kriterija: Les critères d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11.

Dokumentacija o nabavi

Pristup nekim dokumentima javne nabave je ograničen

Informacije o dokumentima s ograničenim pristupom dostupne su ovdje: https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiJlYTliM2MzNC00NWI1LTQzNDYtODg2OC1hMTIyODk3YTYyZmQiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9

Ad hoc komunikacijski kanal:

Naziv: Simap.ch

5.1.12.

Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Nije dopušteno

Obrazloženje nemogućnosti elektroničkog podnošenja: Alati, uređaji ili formati datoteka koji nisu općenito dostupni

Opis: Se référer aux chapitre 8 du cahier des charges.

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 28/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 365 Dani

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

Financijski aspekti: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15.

Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.

Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif fédéral

Informacije o rokovima za preispitivanje: Voies de droit Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Route du Signal 8 (Palais de Justice de l’Hermitage), 1014 Lausanne, dans les vingt jours dès sa notification par publication ; le recours doit être signé et indiquer les conclusions et ses motifs. La décision attaquée est jointe au recours.

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Association FOREMS (PRAGMA Partenaires SA, succursale d'Yverdon-les-Bains)

8. Organizacije

8.1.

ORG-0001

Službeno ime: Association FOREMS (PRAGMA Partenaires SA, succursale d'Yverdon-les-Bains)

Registracijski broj: a24e406c-5f2e-4053-acae-3f4b41a16855

Poštanska adresa: Avenue Haldimand 103

Grad: Yverdon-les-Bains

Poštanski broj: 1400

Zemlja – podregija (NUTS): Vaud (CH011)

Zemlja: Švicarska

E-pošta: yverdon@pragma-sa.ch

Tel.: +41244474150

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

8.1.

ORG-0002

Službeno ime: Tribunal administratif fédéral

Registracijski broj: BVGER

Poštanska adresa: Postfach

Grad: St. Gallen

Poštanski broj: 9023

Zemlja – podregija (NUTS): St. Gallen (CH055)

Zemlja: Švicarska

E-pošta: info@bvger.admin.ch

Tel.: +41584652626

Internet: https://www.bvger.ch

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

8.1.

ORG-0003

Službeno ime: Simap.ch

Registracijski broj: CH001

Poštanska adresa: Holzikofenweg 36

Grad: Bern

Poštanski broj: 3003

Zemlja – podregija (NUTS): Bern / Berne (CH021)

Zemlja: Švicarska

E-pošta: support@simap.ch

Tel.: +41584646388

Internet: https://www.simap.ch

Uloge ove organizacije:

TED eSender

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: e04c41f4-eac7-43c9-b9e3-d3d7de03ff9a - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 18/06/2026 02:25:55 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski

Broj objave obavijesti: 424243-2026

Broj izdanja SL S-a: 117/2026

Datum objave: 19/06/2026