See the notice on TED website
1. Kupac
1.1.
Kupac
Službeno ime: Ville d'Egreville
Pravni oblik kupca: Lokalno tijelo
Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge
2. Postupak
2.1.
Postupak
Naslov: Extension de la Maison de Santé - Pôle dentaire
Opis: Réalisation des prestations nécessaires à l'aménagement d'une extension pour le pôle dentaire de la Maison de Santé de la commune d'EGREVILLE
Identifikacijska oznaka postupka: 2ec32991-76c2-49d6-9301-d48fbcce95bd
Interna identifikacijska oznaka: 26AT-CP-0008-P
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne
2.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
2.1.4.
Opće informacije
Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.5.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 11
Uvjeti ugovora:
Maksimalan broj grupa za koje se ugovori mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 11
2.1.6.
Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi
5. Grupa
5.1.
Grupa: LOT-0001
Naslov: VRD - ESPACES EXTERIEURS
Opis: VRD - Espaces extérieurs
Interna identifikacijska oznaka: 1
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45232400 Građevinski radovi na kolektorima otpadne vode, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.
Grupa: LOT-0002
Naslov: MACONNERIE
Opis: Maçonnerie
Interna identifikacijska oznaka: 2
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45221100 Radovi mostogradnje, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.
Grupa: LOT-0003
Naslov: CHARPENTE BOIS - MUR OSSATURE BOIS - BARDAGE
Opis: Charpente bois - Mur ossature bois - Bardage
Interna identifikacijska oznaka: 3
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45421000 Stolarski radovi, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.
Grupa: LOT-0004
Naslov: ETANCHEITE
Opis: Étanchéité
Interna identifikacijska oznaka: 4
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45210000 Radovi na podizanju zgrada, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.
Grupa: LOT-0005
Naslov: MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Opis: Menuiseries extérieures aluminium
Interna identifikacijska oznaka: 5
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45442100 Ličilački radovi, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.
Grupa: LOT-0006
Naslov: CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - MEN. INTERIEURES
Opis: Cloisons - Doublages - Faux-plafonds - Menuiseries intérieures
Interna identifikacijska oznaka: 6
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45430000 Radovi na postavljanju podne i zidne obloge, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.
Grupa: LOT-0007
Naslov: CHAPES - CARRELAGES
Opis: Chapes - Carrelages
Interna identifikacijska oznaka: 7
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45422000 Tesarski radovi, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.
Grupa: LOT-0008
Naslov: PLOMBERIE - RESEAUX SPECIFIQUES
Opis: Plomberie - Réseaux spécifiques
Interna identifikacijska oznaka: 8
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45330000 Vodoinstalaterski i sanitarni radovi, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.
Grupa: LOT-0009
Naslov: ELECTRICITE - VENTILATION
Opis: Électricité - Ventilation
Interna identifikacijska oznaka: 9
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45310000 Elektroinstalacijski radovi, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.
Grupa: LOT-0010
Naslov: PEINTURES
Opis: Peintures
Interna identifikacijska oznaka: 10
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45442100 Ličilački radovi, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.
Grupa: LOT-0011
Naslov: SERRURERIE
Opis: Serrurerie
Interna identifikacijska oznaka: 11
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45262800 Radovi dogradnje zgrade
Dodatna klasifikacija (cpv): 45210000 Radovi na podizanju zgrada, 45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 17/08/2026
Trajanje: 8 Mjeseci
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.10.
Kriteriji za dodjelu
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Mémoire Technique : moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier, produits proposés pour le chantier, moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier, mesures prises pour la gestion des déchets et des nuisances
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Kvaliteta
Opis: Planning prévisionnel : détermination et visualisation des étapes clés propre au lot
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 20
Kriterij:
Vrsta: Troškovi
Opis: Coût total Ht (investissement)
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 60
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 3 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Mairie d'Egreville
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Melun
Informacije o rokovima za preispitivanje: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Službeno ime: Avenue-Web Systèmes
Registracijski broj: BDE3D960-F195-AC29-BBBEB9148253F9BD
Grad: Seyssinet-Pariset
Poštanski broj: 38170
Zemlja – podregija (NUTS): Isère (FRK24)
Zemlja: Francuska
Tel.: +33480041260
Uloge ove organizacije:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Službeno ime: Ville d'Egreville
Registracijski broj: 57733
Poštanska adresa: 30 rue saint Martin
Grad: Egreville
Poštanski broj: 77620
Zemlja – podregija (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Zemlja: Francuska
Kontaktna točka: Pommier Pascal
Tel.: 0164785110
Uloge ove organizacije:
Kupac
8.1.
ORG-0003
Službeno ime: Tribunal administratif de Melun
Registracijski broj: BDE3D9C1-BF22-02D3-29F75EB5CE5412B7
Poštanska adresa: 43, rue du Général de Gaulle
Grad: Melun
Poštanski broj: 77008
Zemlja – podregija (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Zemlja: Francuska
Tel.: 0160566630
Faks: 0160566610
Uloge ove organizacije:
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
Informacije o obavijesti
Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 213fcb17-c113-46e7-a8de-9b982ab2d516 - 01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 16
Datum slanja obavijesti: 19/06/2026 14:10:17 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski
Broj objave obavijesti: 425814-2026
Broj izdanja SL S-a: 118/2026
Datum objave: 22/06/2026