See the notice on TED website
1. Kupac
1.1.
Kupac
Službeno ime: SANEF
Pravni oblik kupca: Subjekt s posebnim ili isključivim pravima
Djelatnost javnog naručitelja: Ekonomski poslovi
1.1.
Kupac
Službeno ime: Société SAPN
Pravni oblik kupca: Subjekt s posebnim ili isključivim pravima
Djelatnost javnog naručitelja: Ekonomski poslovi
2. Postupak
2.1.
Postupak
Naslov: ACCORD CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES A MARCHES SUBSEQUENTS POUR LA REALISATION DE PRESTATION D'ENTRETIEN DES CHAUSSEES PROGRAMME ENTRETIEN CHAUSSEES SANEF ET SAPN 2027 A 2031
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Identifikacijska oznaka postupka: 8a590cfe-a1a2-4c8d-916f-32bcd6ad270f
Prethodna obavijest: 871132-2025
Interna identifikacijska oznaka: PR2025000938
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne
2.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233210 Radovi na površinskom sloju magistrala
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
2.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois.
2.1.3.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 448 000 000,00 EUR
2.1.4.
Opće informacije
Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.5.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 11
Uvjeti ugovora:
Maksimalan broj grupa za koje se ugovori mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 11
2.1.6.
Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi
5. Grupa
5.1.
Grupa: LOT-0001
Naslov: Lot 1 : SENLIS/ROYE/ARRAS
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009034
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Oise (FRE22)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Somme (FRE23)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 71 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 71 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Grupa: LOT-0013
Naslov: LOT 2 : CAMBRAI/ST QUENTIN/LAON
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009035
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Nord (FRE11)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Aisne (FRE21)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 41 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 41 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Grupa: LOT-0014
Naslov: LOT 3 : HAUTS DE L'ARTOIS /WAILLY BEAUCAMP
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009036
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 31 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans pouvoir excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 31 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Grupa: LOT-0015
Naslov: LOT 4 : BEAUVAIS/AMIENS/POIX DE PICARDIE
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009037
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Oise (FRE22)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Somme (FRE23)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 31 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 31 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Grupa: LOT-0016
Naslov: LOT 5 : COUTEVROULT
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009038
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 31 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 31 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Grupa: LOT-0017
Naslov: LOT 6 : SOMMESSOUS/ST MENEHOULD/ CHÂTEAU THIERRY/REIMS
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009039
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Marne (FRF23)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Aube (FRF22)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Aisne (FRE21)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 41 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 41 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Grupa: LOT-0018
Naslov: LOT 7 : JARNY/ST AVOLD
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009040
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Meuse (FRF32)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Moselle (FRF33)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 31 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 31 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Grupa: LOT-0019
Naslov: LOT 8 : VOSGES DU NORD
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009041
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 31 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 31 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Grupa: LOT-0020
Naslov: LOT 9 : MORAINVILLIERS
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009042
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Yvelines (FR103)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 40 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 40 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Grupa: LOT-0021
Naslov: LOT 10 : GAILLON/BOURG ACHARD
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009056
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Yvelines (FR103)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Eure (FRD21)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 60 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 60 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Grupa: LOT-0022
Naslov: LOT 11 : YVETOT/PONT L'EVEQUE
Opis: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Interna identifikacijska oznaka: P2026009057
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233221 Radovi na bojenju oznaka na površini cesta
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Zemlja: Francuska
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Calvados (FRD11)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Trajanje: 48 Mjeseci
5.1.5.
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 0,00 EUR
Maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma: 40 000 000,00 EUR
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Informacije o prethodnim obavijestima:
Identifikacijska oznaka prethodne obavijesti: 871132-2025
Dodatne informacije: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans pouvoir excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 40 000 000 € HT
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Okvirni sporazum s ponovnom provedbom nadmetanja
Maksimalan broj sudionika: 99
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informacije o rokovima za preispitivanje: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Službeno ime: SANEF
Registracijski broj: 63205001900447
Poštanska adresa: 30 bd Gallieni Le Crossing
Grad: Issy les moulineaux
Poštanski broj: 92130
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska
Tel.: 0344637104
Uloge ove organizacije:
Kupac
8.1.
ORG-0003
Službeno ime: Société SAPN
Registracijski broj: 63205402900319
Poštanska adresa: 30 bd Gallieni Le Crossing
Grad: Issy Les Moulineaux
Poštanski broj: 92130
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska
Tel.: 0344637104
Uloge ove organizacije:
Kupac
8.1.
ORG-0002
Službeno ime: Tribunal Judiciaire de Nanterre
Registracijski broj: 177 801 115 00151
Poštanska adresa: 171-191 Avenue Juliot Curie
Grad: NANTERRE
Poštanski broj: 92020
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska
Uloge ove organizacije:
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
10. Promjena
Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja: 727d8e89-356e-4ffb-9ce3-a2331d06416a-01
Glavni razlog promjene: Ispravak pogreške kupca
Opis: L'avis rectificatif pour tous les lots porte sur : - Date limite de réception des offres : Au lieu de 09/07/2026 à 13h00 Lire 31/07/2026 à 13h00 - Date limite de demande d'informations complémentaires : Au lieu de 25/06/2026 à 13h00 Lire 17/07/2026 à 13h00 - Date d'ouverture : Au lieu de 10/07/2026 à 10h00 Lire 03/08/2026 à 10h00
Informacije o obavijesti
Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: c4a8e23c-27ef-4b25-bcf7-342477b2894d - 02
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 16
Datum slanja obavijesti: 19/06/2026 16:58:12 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski
Broj objave obavijesti: 431090-2026
Broj izdanja SL S-a: 119/2026
Datum objave: 24/06/2026