1. Kupac
1.1.
Kupac
Službeno ime: Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer
Pravni oblik kupca: Lokalno tijelo
Djelatnost javnog naručitelja: Zdravlje
2. Postupak
2.1.
Postupak
Naslov: Fourniture, installation, raccordement, mise en service et essais d'une nouvelle source d'alimentation ondulée destinée aux installations critiques du site hospitalier de La Seyne sur Mer (83)
Opis: Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Prestation globale et forfaitaire de fourniture, d'installation, de raccordement, de configuration, de mise en service et d'essais d'une nouvelle chaîne de conversion et de stockage d'énergie sécurisée (onduleurs et armoires batteries Lithium-Ion) destinée aux installations critiques du site hospitalier de La Seyne-sur-Mer. L'opération inclut impérativement l'intégration complète et l'interopérabilité native, certifiée constructeur et sans passerelle informatique tierce, avec le système de supervision centralisé (GTC) SAUTER existant de l'établissement (remontée dynamique des états, mesures, taux de charge en % et calcul de l'autonomie restante), ainsi que les travaux d'adaptation des protections électriques et de mise en conformité sécurité incendie associés, exécutés en site hospitalier occupé avec garantie absolue de continuité de service
Identifikacijska oznaka postupka: fcae7609-57df-4034-ae02-0e2fad1d1248
Interna identifikacijska oznaka: 26DAT0029
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne
2.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Roba
Glavna klasifikacija (cpv): 31154000 Neprekidno električno napajanje
Dodatna klasifikacija (cpv): 45311000 Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi, 51112100 Usluge instaliranja opreme za distribuciju električne struje, 71334000 Usluge na području strojarstva i elektrotehnike
2.1.2.
Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: 54, rue Henri Sainte Claire Deville
Grad: Toulon
Poštanski broj: 83056
Zemlja – podregija (NUTS): Var (FRL05)
Zemlja: Francuska
2.1.4.
Opće informacije
Dodatne informacije: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation
Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.6.
Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi
5. Grupa
5.1.
Grupa: LOT-0000
Naslov: Fourniture, installation, raccordement, mise en service et essais d'une nouvelle source d'alimentation ondulée destinée aux installations critiques du site hospitalier de La Seyne sur Mer (83)
Opis: Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Prestation globale et forfaitaire de fourniture, d'installation, de raccordement, de configuration, de mise en service et d'essais d'une nouvelle chaîne de conversion et de stockage d'énergie sécurisée (onduleurs et armoires batteries Lithium-Ion) destinée aux installations critiques du site hospitalier de La Seyne-sur-Mer. L'opération inclut impérativement l'intégration complète et l'interopérabilité native, certifiée constructeur et sans passerelle informatique tierce, avec le système de supervision centralisé (GTC) SAUTER existant de l'établissement (remontée dynamique des états, mesures, taux de charge en % et calcul de l'autonomie restante), ainsi que les travaux d'adaptation des protections électriques et de mise en conformité sécurité incendie associés, exécutés en site hospitalier occupé avec garantie absolue de continuité de service
Interna identifikacijska oznaka: F-PF-1845377
5.1.1.
Svrha
Priroda ugovora: Roba
Glavna klasifikacija (cpv): 31154000 Neprekidno električno napajanje
Dodatna klasifikacija (cpv): 45311000 Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi, 51112100 Usluge instaliranja opreme za distribuciju električne struje, 71334000 Usluge na području strojarstva i elektrotehnike
5.1.2.
Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: 54, rue Henri Sainte Claire Deville
Grad: Toulon
Poštanski broj: 83056
Zemlja – podregija (NUTS): Var (FRL05)
Zemlja: Francuska
5.1.3.
Očekivano trajanje
Datum početka: 30/09/2026
Datum završetka trajanja: 30/07/2027
5.1.6.
Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
5.1.9.
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Obavijest
Kriterij: Profesionalno osiguranje od rizika odštete
Opis kriterija odabira: Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Kriterij: Alati, biljke ili tehnička oprema
Opis kriterija odabira: Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Kriterij: Ostali ekonomski ili financijski zahtjevi
Opis kriterija odabira: Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnercertificats de qualification professionnelle (ou équivalents) : Une qualification d'électricien de type Qualifelec (ou équivalent) portant sur les Installations électriques Moyenne et Haute Technicité (ex: classe E3 ou supérieure), idéalement assortie de mentions relatives aux réseaux de secours ou d'autonomie. à défaut de certificats, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen équivalent (notamment par des Cv détaillés des conducteurs de travaux et chefs de chantier pressentis).Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour l'année en cours. Les habilitations électriques spécifiques :Copie des titres d'habilitations électriques en cours de validité du personnel destiné à intervenir sur le site (a minima des profils de type B2v, Bc, Br pour les raccordements et les essais du Tgbt ondulé et des automatismes).Une attestation ou un engagement montrant que l'entreprise dispose du partenariat, de la certification ou du réseau de sous-traitance validé par le constructeur (Schneider Electric ou équivalent) pour réaliser cette prestation réglementaire
Kriterij: Specifični godišnji promet
Opis kriterija odabira: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Kriterij: Reference na određene usluge
Opis kriterija odabira: Cette liste doit être appuyée d'attestations de bonne exécution pour les chantiers les plus importants, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution
5.1.11.
Dokumentacija o nabavi
Ad hoc komunikacijski kanal:
Naziv: AW Solutions
5.1.12.
Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja:
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 09/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 6 Mjeseci
Informacije o javnom otvaranju:
Datum otvaranja: 10/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Par dérogation au régime par défaut, et conformément à l'article R. 2191-36 du Code de la commande publique, le versement de l'avance est strictement conditionné à la constitution préalable d'une garantie à première demande. Les prix sont fermes. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave:
Nema dinamičkog sustava nabave
5.1.16.
Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Toulon
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Tribunal administratif de Toulon
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Službeno ime: Avenue-Web Systèmes
Registracijski broj: 8A92BB30-A4B4-9A69-FEC18A9F1E54D576
Grad: Seyssinet-Pariset
Poštanski broj: 38170
Zemlja – podregija (NUTS): Isère (FRK24)
Zemlja: Francuska
Tel.: +33480041260
Uloge ove organizacije:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Službeno ime: Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer
Registracijski broj: 77474
Poštanska adresa: Direction des achats de territoire 54, rue Henri Sainte Claire Deville
Grad: Toulon
Poštanski broj: 83056
Zemlja – podregija (NUTS): Var (FRL05)
Zemlja: Francuska
Kontaktna točka: LE BRAS Yann
Tel.: 0483772192
Faks: 0483772167
Uloge ove organizacije:
Kupac
8.1.
ORG-0003
Službeno ime: Tribunal administratif de Toulon
Registracijski broj: 8A92BB63-D263-2D23-F0CB6970A50EB4AD
Poštanska adresa: 5 rue Racine
Grad: Toulon
Poštanski broj: 83041
Zemlja – podregija (NUTS): Var (FRL05)
Zemlja: Francuska
Tel.: 0494427930
Faks: 0494427989
Uloge ove organizacije:
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
8.1.
ORG-0004
Službeno ime: Tribunal administratif de Toulon
Registracijski broj: 8A92BB7E-DE38-A1A9-FFC239133D9D2F7A
Poštanska adresa: 5 rue Racine
Grad: Toulon
Poštanski broj: 83041
Zemlja – podregija (NUTS): Var (FRL05)
Zemlja: Francuska
Tel.: 0494427930
Faks: 0494427989
Uloge ove organizacije:
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)
Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 6800633c-0fdc-4975-856a-170b561b5dad - 01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 16
Datum slanja obavijesti: 03/07/2026 12:10:11 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski
Broj objave obavijesti: 461524-2026
Broj izdanja SL S-a: 127/2026
Datum objave: 06/07/2026