135/2026

1.1.

Kupac

Službeno ime: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers

E-pošta: l.thomas@anjouloiterritoire.fr

Pravni oblik kupca: Javno poduzeće

Djelatnost javnog naručitelja: Stanovanje i komunalne usluge

2.1.

Postupak

Naslov: Travaux de construction de la nouvelle Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Angers (49)

Opis: Travaux de construction de la nouvelle Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Angers (49)

Identifikacijska oznaka postupka: 945eaccb-7c3d-4b23-ad01-23960f235af8

Interna identifikacijska oznaka: AO 6901 26 43

Vrsta postupka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

Glavna obilježja postupka: Procédure d'appel d'offres ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5) Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à l'analyse des candidatures après analyse et classement des offres.

2.1.1.

Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45000000 Građevinski radovi

2.1.2.

Mjesto izvršenja

Grad: Angers

Poštanski broj: 49000

Zemlja – podregija (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)

Zemlja: Francuska

Dodatne informacije: Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande avant le 10/07/2026 à 17h via le profil d'acheteur. Les questions peuvent être posées par la plateforme http://www.achatpublic.com, colonne de gauche, rubrique questions/réponses. L'ensemble des réponses sera donné à l'ensemble des candidats par la même plateforme. Il est important de mentionner lors du retrait du dossier une adresse mail régulièrement consultée, l'ensemble des éléments complémentaires sera adressée à cette adresse. Le maitre d'ouvrage ne pourra être tenu responsable du non téléchargement des éléments envoyés sur cette adresse mail. Une réponse sera alors adressée au plus tard le 17/07/2026 à tous les candidats ayant reçu le dossier. Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles pour le lot 16 uniquement. Une avance peut être versée selon les conditions définies au marché. Le financement est assuré par autofinancement de la ville d'Angers et de subventions. La durée prévisionnelle d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 23 mois dont 1 mois de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations. Les prix sont révisables. le marché comporte une clause d'insertion sociale sur certains lots.

2.1.3.

Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 11 030 917,00 EUR

2.1.4.

Opće informacije

Ovaj postupak ponovno će se pokrenuti

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.5.

Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 13

Uvjeti ugovora:

Maksimalan broj grupa za koje se ugovori mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 13

2.1.6.

Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Obavijest

Isključivo nacionalne osnove za isključenje: Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

5.1.

Grupa: LOT-0001

Naslov: Lot 1 : Terrassement - Voirie - Réseaux divers (VRD)

Opis: Lot 1 : Terrassement - Voirie - Réseaux divers (VRD)

Interna identifikacijska oznaka: 01

5.1.1.

Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45112000 Radovi iskopa i zemljani radovi

5.1.2.

Mjesto izvršenja

Grad: Angers

Poštanski broj: 49000

Zemlja – podregija (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)

Zemlja: Francuska

5.1.3.

Očekivano trajanje

Trajanje: 23 Mjeseci

5.1.5.

Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 107 810,00 EUR

5.1.6.

Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9.

Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Ukupni godišnji promet

Opis kriterija odabira: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.

Kriterij: Certifikati instituta za kontrolu kvalitete

Opis kriterija odabira: Extrait kbis

Kriterij: Certifikati instituta za kontrolu kvalitete

Opis kriterija odabira: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.

5.1.10.

Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Opis: 55 points

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 55

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: Valeur technique 40 points

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 40

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 5

5.1.11.

Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: francuski

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_1dBgHyqOXR

5.1.12.

Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: https://achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 150 Dani

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15.

Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.

Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za postupke mirenja: Tribunal administratif de Nantes

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Nantes

Informacije o rokovima za preispitivanje: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers

Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Tribunal administratif de Nantes

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers

Organizacija koja obrađuje ponude: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers

5.1.

Grupa: LOT-0026

Naslov: Lot 2 : Installation de chantier - Fondations spéciales - Gros oeuvre

Opis: Lot 2 : Installation de chantier - Fondations spéciales - Gros oeuvre

Interna identifikacijska oznaka: 1

5.1.1.

Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45262311 Grubi betonski radovi

5.1.2.

Mjesto izvršenja

Grad: Angers

Poštanski broj: 49000

Zemlja – podregija (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)

Zemlja: Francuska

5.1.3.

Očekivano trajanje

Trajanje: 23 Mjeseci

5.1.5.

Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3 810 804,00 EUR