1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE ET DE RADIOPROTECTION
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Központi kormányzati szerv
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Környezetvédelem
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: La présente consultation a pour objet l'étude et la réalisation de l'installation KoKoChannel.
Leírás: La présente consultation a pour objet l'étude et la réalisation de l'installation KoKoChannel.
Eljárásazonosító: 4ae48cbe-dfa5-4885-af4a-e1f0a25ca6d1
Belső azonosító: ASNR-2026-033-KOKOCHANNEL-C
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 73100000 Kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Bárhol
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 265 000,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
Sans objet
A határokon átnyúlóan alkalmazandó jog: Sans objet
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: La présente consultation a pour objet l'étude et la réalisation de l'installation KoKoChannel.
Leírás: La présente consultation a pour objet l'étude et la réalisation de l'installation KoKoChannel. Les prestations prévues au sein du présent accord-cadre sont les suivantes : Partie « marché ordinaire » Etude d’Avant-Projet Détaillé de l’ensemble de l’installation KokoChannel ; Fabrication, contrôle, montage et recette en usine ; Livraison de l’installation et remise du dossier constructeur. Partie « accord-cadre » à bons de commandes Prestations supplémentaires et modificatives nécessaires à la réalisation du projet. Ces prestations pourront inclure a minima : o La réalisation d’études complémentaires (modification d’une étude existante) ou supplémentaires (nouvelle étude) : plans … ; o L’approvisionnement, la fabrication et l’installation d’équipements mécaniques (procédé, outillage, calorifuge, …), o La réalisation de contrôles supplémentaires.
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 73100000 Kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatások
Opciók:
A lehetőségek leírása: S’agissant d’un marché de services, l’ASNR peut recourir ultérieurement à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable ayant pour objet des prestations similaires exécutées par le Titulaire au sens de l’article R. 2122-7 du CCP.
5.1.2.
A teljesítés helye
Bárhol
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 22 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 265 000,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 25 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: nem
További információk: Le montant figurant dans la rubrique "Valeur maximale de l’accord-cadre" correspond au montant maximal de la partie "accord-cadre à bons de commande".
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 8 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 100
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-4 et L. 551-10 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Référé secret des affaires prévu à l’article 4 du décret n° 2019-1 502 du 30 décembre 2019, codifié à l'article R. 557-3 du code de justice administrative
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE ET DE RADIOPROTECTION
Regisztrációs szám: 13000180300027
Szervezeti egység: Hauts-de-Seine
Postacím: 15 RUE LOUIS LEJEUNE
Város: MONTROUGE
Irányítószám: 92120
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Fabrice MARTIAL
Telefonszám: +33 1 58 35 88 88
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
Regisztrációs szám: 17130005600024
Szervezeti egység: Bouches-du-Rhône
Postacím: 31 RUE JEAN FRANCOIS LECA
Város: MARSEILLE
Irányítószám: 13002
Ország alegysége (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 4 91 13 48 13
Fax: +33 4 91 81 13 87
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: 22a7bd60-ecc3-4605-bf05-b2c4009960c7 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 08/06/2026 10:22:38 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 393218-2026
HL S kiadás száma: 109/2026
A közzététel dátuma: 09/06/2026