1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Département de l'Eure
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante, de suppression d'accessibilité au plomb et de démolition sélective - RELANCE
Leírás: Le Département de l'Eure, dans le cadre de sa politique immobilière, a décidé de faire procéder à des travaux sur différents sites de son patrimoine immobilier. Ces travaux s'inscrivent dans des contextes différents dont notamment : - Réparations - Travaux de maintenance - Travaux de réhabilitation - Travaux de restructuration - Travaux de démolition. Certains sires sont classifiés ERP. Les entreprises retenues doivent impérativement prendre en compte les contextes suivants : Les sites concernés sont susceptibles d'être maintenus en activité durant l'exécution des travaux impliquant de fait, l'obligation du respect des personnes et des biens. D'autres opérations sont susceptibles d'être conduites simultanément, faisant intervenir d'autres corps d'état durant l'exécution des travaux impliquant, de fait, une complète et constante coordination. les entreprises titulaires ont en charge la réalisation de travaux tels que : - Curage - Suppression de l'accessibilité au plomb - Désamiantage - Démolition sélective - remodelage des terrains
Eljárásazonosító: f8ffcc42-1d1f-48bc-9a1d-036799774b4a
Belső azonosító: PPP1IG-640/6179/DPL26028
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262660 Azbeszteltávolítási munka
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Eure (FRD21)
Ország: Franciaország
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Eure (FRD21)
Ország: Franciaország
2.1.3.
Érték
A keretmegállapodás maximális értéke: 12 800 000,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante, de suppression d'accessibilité au plomb et de démolition sélective - RELANCE
Leírás: Le Département de l'Eure, dans le cadre de sa politique immobilière, a décidé de faire procéder à des travaux sur différents sites de son patrimoine immobilier. Ces travaux s'inscrivent dans des contextes différents dont notamment : - Réparations - Travaux de maintenance - Travaux de réhabilitation - Travaux de restructuration - Travaux de démolition. Certains sires sont classifiés ERP. Les entreprises retenues doivent impérativement prendre en compte les contextes suivants : Les sites concernés sont susceptibles d'être maintenus en activité durant l'exécution des travaux impliquant de fait, l'obligation du respect des personnes et des biens. D'autres opérations sont susceptibles d'être conduites simultanément, faisant intervenir d'autres corps d'état durant l'exécution des travaux impliquant, de fait, une complète et constante coordination. les entreprises titulaires ont en charge la réalisation de travaux tels que : - Curage - Suppression de l'accessibilité au plomb - Désamiantage - Démolition sélective - remodelage des terrains
Belső azonosító: DPL26028_1
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262660 Azbeszteltávolítási munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Territoire du Département de l'Eure
Város: EVREUX
Irányítószám: 27000
Ország alegysége (NUTS): Eure (FRD21)
Ország: Franciaország
További információk: Territoire du Département de l'Eure
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Le marché comporte trois reconductions. Chaque reconduction a une durée de douze (12) mois. A l'issue de la dernière reconduction, plus aucune nouvelle commande ne pourra être réalisée en exécution de cet accord-cadre.
5.1.5.
Érték
A keretmegállapodás maximális értéke: 12 800 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du cadre de réponse du mémoire technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 50
Kritérium:
Típus: Költség
Leírás: Le prix TTC des prestations, apprécié à partir du DQE (non contractuel)
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 50
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant estimé du marché (HT), arrondi à la dizaine supérieure)
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 13/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 13/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 3
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal Administratif de Rouen
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Administratif de Rouen
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal Administratif de Rouen
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de l'Eure
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal Administratif de Rouen
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Département de l'Eure
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Département de l'Eure
Regisztrációs szám: 22270229200012
Postacím: 14 boulevard Georges-Chauvin
Város: ÉVREUX
Irányítószám: 27000
Ország alegysége (NUTS): Eure (FRD21)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Service de la commande publique
Telefonszám: +33 232315050
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Tribunal Administratif de Rouen
Regisztrációs szám: 17760005300025
Postacím: 53, avenue Gustave Flaubert
Város: Rouen
Irányítószám: 76005
Ország alegysége (NUTS): Paris (FR101)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 235583500
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
Közvetítő szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: 4f219395-0916-439f-a8f4-c48d6eec0ef8 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 09/06/2026 10:05:26 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 396004-2026
HL S kiadás száma: 110/2026
A közzététel dátuma: 10/06/2026