See the notice on TED website
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: in'li
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Lakásszolgáltatás és közműellátás
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Marché de travaux portant sur le désamiantage, le curage, la démolition, la construction et la réhabilitation d'une usine pour la création de 108 unités de coliving et 13 places de stationnement sur un niveau de sous-sol à Colombes (92)
Leírás: Il s'agit d'un marché ordinaire dont le contexte de l'opération est précisé au sein du RC et de la note programme joints au DCE. Il s'agit d'une procédure formalisée avec négociation qui se déroule en deux phases. La présente consultation porte sur la phase candidature à l'issue de laquelle 3 soumissionnaires seront retenus pour la phase offre
Eljárásazonosító: 0de06211-3f55-48cd-9d14-cf0541caeb1f
Belső azonosító: AAPC2026_036
Az eljárás típusa: Eljárást megindító felhívás előzetes közzétételével járó tárgyalásos / tárgyalásos
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás (cpv): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 5 avenue Carnot
Város: Colombes
Irányítószám: 92700
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
További információk: cf article 5 du Rc
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0000
Cím: Marché de travaux portant sur le désamiantage, le curage, la démolition, la construction et la réhabilitation d'une usine pour la création de 108 unités de coliving et 13 places de stationnement sur un niveau de sous-sol à Colombes (92)
Leírás: Il s'agit d'un marché ordinaire dont le contexte de l'opération est précisé au sein du RC et de la note programme joints au DCE. Il s'agit d'une procédure formalisée avec négociation qui se déroule en deux phases. La présente consultation porte sur la phase candidature à l'issue de laquelle 3 soumissionnaires seront retenus pour la phase offre
Belső azonosító: T-PF-1833960
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás (cpv): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 5 avenue Carnot
Város: Colombes
Irányítószám: 92700
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 02/11/2026
Időtartam: 21 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Környezetgazdálkodási intézkedések
Kiválasztási kritérium leírása: cf article 6.2 du Rc
A követelmények az eljárás második szakaszába meghívandó jelentkezők kiválasztására vonatkoznak
Kritérium: Átlagos éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: 10 000 000 euro(s) en moyenne sur l'exercice des 3 dernières années
A követelmények az eljárás második szakaszába meghívandó jelentkezők kiválasztására vonatkoznak
Kritérium: Átlagos éves munkaerő
Kiválasztási kritérium leírása: cf article 6.2 du Rc
A követelmények az eljárás második szakaszába meghívandó jelentkezők kiválasztására vonatkoznak
Kritérium: Hivatkozások a meghatározott munkákra
Kiválasztási kritérium leírása: cf article 6.2 du Rc
A követelmények az eljárás második szakaszába meghívandó jelentkezők kiválasztására vonatkoznak
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: cf article 6.2 du Rc
A követelmények az eljárás második szakaszába meghívandó jelentkezők kiválasztására vonatkoznak
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:
Az eljárás második szakaszára min. ennyi jelentkezőt kell meghívni: 3
Az eljárás második szakaszára max. ennyi jelentkező hívható meg: 3
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést a kezdeti ajánlatok alapján, további tárgyalások nélkül ítélje oda
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Qualité et pertinence des 5 références avec transformations d'usages du bâtiment et exécution de diverses natures de travaux (réhabilitation, démolition, reconstruction)
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 50
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Moyens humains et expériences dans la transformation d'usages avec différentes natures de travaux au sein d'une opération
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 30
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Moyens techniques des candidats
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Démarche environnementale opérationnelle
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 0
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
Eljárási feltételek:
Az ajánlattételi felhívás közzétételének becsült dátuma: 31/07/2026
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal judiciaire de Nanterre
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal judiciaire de Nanterre
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Avenue-Web Systèmes
Regisztrációs szám: F2B4909E-F84F-9A04-AE71682840378121
Város: Seyssinet-Pariset
Irányítószám: 38170
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33480041260
E szervezet szerepei:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: in'li
Regisztrációs szám: 49823
Postacím: Tour Ariane, 5 place de la Pyramide
Város: Paris La Defense
Irányítószám: 92088
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: BALCI Eric
Telefonszám: 0140897777
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Tribunal judiciaire de Nanterre
Regisztrációs szám: F2B490DB-A4C5-C149-A588472044B51849
Postacím: 179-191, avenue Joliot-Curie
Város: Nanterre
Irányítószám: 92020
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0899029703
Fax: 0899186589
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
8.1.
ORG-0004
Hivatalos név: Tribunal judiciaire de Nanterre
Regisztrációs szám: F2B490EC-F53E-FDDE-E5DF87E76833B38B
Postacím: 179-191, avenue Joliot-Curie
Város: Nanterre
Irányítószám: 92020
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0140971010
Fax: 0147243161
E szervezet szerepei:
Közvetítő szervezet
8.1.
ORG-0005
Hivatalos név: Tribunal judiciaire de Nanterre
Regisztrációs szám: F2B49102-030E-A524-8BC02A4C65E7DE68
Postacím: 179-191, avenue Joliot-Curie
Város: Nanterre
Irányítószám: 92020
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0899029703
Fax: 0899186589
E szervezet szerepei:
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 328d6d86-36ac-45c4-a5d6-3ea039fd4781 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 10/06/2026 16:10:32 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 403899-2026
HL S kiadás száma: 112/2026
A közzététel dátuma: 12/06/2026