1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Gobierno de Zaragoza
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Acuerdo marco de obras de pavimentación de calzadas en el viario público del municipio de Zaragoza.
Leírás: Acuerdo marco de obras de pavimentación de calzadas en el viario público del municipio de Zaragoza.
Eljárásazonosító: 380ca0d2-3cd4-4c61-ab2c-b0982da344ce
Belső azonosító: 0031471-26
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233200 Különféle útburkolatok
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Zaragoza (ES243)
Ország: Spanyolország
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 14 400 000,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 14 400 000,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 2
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda: 2
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Hirdetmény
Csődegyezség hitelezőkkel: Ver motivos de exclusión establecidos en el artículo 71) LCSP.
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Obras de pavimentación asfáltica en el viario del Municipio de Zaragoza.
Leírás: En este lote se atenderán las obras de mejora y refuerzo de la pavimentación asfáltica de calzadas de las calles y viarios del municipio de Zaragoza. Dentro de las obras se realizarán los saneos de capas de firme necesarios, así como el fresado y reposición de las capas de mezclas bituminosas, extendido de capas de refuerzo, reposición de rígolas y bordillos, así como puesta a cota de las tapas y marcos de registro existentes. Igualmente se realizará la reposición de la señalización horizontal afectada por las obras de mejora y refuerzo de la pavimentación de calzada.
Belső azonosító: 1
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233200 Különféle útburkolatok
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Zaragoza (ES243)
Ország: Spanyolország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 2 Évek
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 2
További információk a megújításról: El acuerdo marco podrá ser objeto de dos (2) prórrogas de hasta un año de duración cada una, siendo la duración máxima prevista total de hasta cuatro años. VER CLÁUSULA 8) PCAP.
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 12 800 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Kiválasztási kritérium leírása: Otros requisitos económicos o financieros.
Kritérium: Környezetgazdálkodási intézkedések
Kiválasztási kritérium leírása: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Experiencia adicional del personal responsable de la ejecución de la obra..
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 4
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Oferta económica..
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 51
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Memoria descriptiva de organización de los trabajos.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 35
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Plan de Calidad de las obras.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: spanyol
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 10/07/2026 12:59:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 2 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 10/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: -Cláusulas sociales de género. VER CLÁUSULA 52.2) PCAP..
Elektronikus számlázás: Megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás részben a verseny újbóli megnyitása nélkül, részben azzal együtt
A résztvevők maximális száma: 10
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: El plazo del recurso especial en materia de contratación será de 15 días hábiles cuyo inicio del cómputo dependerá del acto impugnado de acuerdo con los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
5.1.
Rész: LOT-0002
Cím: Obras de Pavimentación en el viario del municipio de Zaragoza.
Leírás: En este lote se atenderán las obras de mejora y adecuación de la pavimentación de hormigón en la calzada de las calles y viarios del municipio de Zaragoza. También se plantea la reposición o nueva ejecución de pavimentos con adoquín o losas. Dentro de las obras se realizarán las demoliciones y saneos de capas de firme necesarias; extendido de nuevas capas de firme de hormigón, adoquines o losas, en reposición de calzadas o nueva ejecución; reposición de rígolas y bordillos; así como puesta a cota de las tapas y marcos de registro existentes. Igualmente se realizará la reposición de la señalización horizontal afectada por las obras de mejora y refuerzo de la pavimentación de la calzada.
Belső azonosító: 2
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233200 Különféle útburkolatok
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Zaragoza (ES243)
Ország: Spanyolország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 2 Évek
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 2
További információk a megújításról: El acuerdo marco podrá ser objeto de dos (2) prórrogas de hasta un año de duración cada una, siendo la duración máxima prevista total de hasta cuatro años. VER CLÁUSULA 8) PCAP.
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 1 600 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Kiválasztási kritérium leírása: Otros requisitos económicos o financieros.
Kritérium: Környezetgazdálkodási intézkedések
Kiválasztási kritérium leírása: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Experiencia adicional del personal responsable de la ejecución de la obra..
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 4
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Oferta económica..
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 51
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Memoria descriptiva de organización de los trabajos.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 35
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Plan de Calidad de las obras.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: spanyol
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 10/07/2026 12:59:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 2 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 10/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: -Cláusulas sociales de género. VER CLÁUSULA 52.2) PCAP..
Elektronikus számlázás: Megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás részben a verseny újbóli megnyitása nélkül, részben azzal együtt
A résztvevők maximális száma: 10
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: El plazo del recurso especial en materia de contratación será de 15 días hábiles cuyo inicio del cómputo dependerá del acto impugnado de acuerdo con los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Gobierno de Zaragoza
Regisztrációs szám: 31016980145458
Regisztrációs szám: P5030300G
Város: Zaragoza
Irányítószám: 50071
Ország alegysége (NUTS): Zaragoza (ES243)
Ország: Spanyolország
Kapcsolattartó pont: Gobierno de Zaragoza
Telefonszám: +034 976724768
Egyéb kapcsolattartó pontok:
Hivatalos név: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Város: Zaragoza
Irányítószám: 50001
Ország alegysége (NUTS): Madrid (ES300)
Ország: Spanyolország
Egyéb kapcsolattartó pontok:
Hivatalos név: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Város: Zaragoza
Irányítószám: 50001
Ország alegysége (NUTS): Zaragoza (ES243)
Ország: Spanyolország
E szervezet szerepei:
Vevő
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: 125b71be-c419-4ee1-9c1c-c613bc012152 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 11/06/2026 09:38:11 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: spanyol
A hirdetmény közzétételi száma: 404252-2026
HL S kiadás száma: 112/2026
A közzététel dátuma: 12/06/2026