404662-2026 - Verseny
Belgium – Vízi létesítmények építése – Lac de Warfaaz : Reconstruction et améliorations des ouvrages hydrauliques, résilience environnementale et aménagements touristiques
OJ S 112/2026 12/06/2026
Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok - Változtatásról szóló hirdetmény
Építési beruházás
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: SPI
E-mail-cím: bernard.reul@spi.be
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Gazdasági ügyek
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Lac de Warfaaz : Reconstruction et améliorations des ouvrages hydrauliques, résilience environnementale et aménagements touristiques
Leírás: Le présent marché a pour objet la rénovation des infrastructures autour du lac de Warfaaz. Les travaux comprennent notamment les prestations suivantes : - Travaux de génie civil et de charpente métallique : adaptation du massif de vannage et du déversoir de crue, réalisation d’une passerelle cyclo-piétonne, réalisation d’une structure pilotis en acier, réalisation d’une microcentrale hydroélectrique, adaptation du décanteur, gunitage des voutes et pignons du barrage, rénovation des palplanches. - Travaux hydrauliques : terrassement et stabilisation de berges, rénovation du canal de fuite. - Travaux électromécaniques : vannes, turbine, alternateur, sondes, systèmes d’actuation, système de contrôle-commande, raccordement électrique, … - Travaux de voirie : revêtements variés (béton désactivé, enrobé, pavés, …), mobilier urbain, chemins cyclo-piétons. - Aménagements écologiques des berges.
Eljárásazonosító: fa27e99e-0ef4-4fdf-b241-0f4d76d8045f
Belső azonosító: PPP0MS-2491/6421/2026-2491
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45240000 Vízi létesítmények építése
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Ország: Belgium
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Ország: Belgium
2.1.4.
Általános információk
Jogalap: 
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Lac de Warfaaz : Reconstruction et améliorations des ouvrages hydrauliques, résilience environnementale et aménagements touristiques
Leírás: Le présent marché a pour objet la rénovation des infrastructures autour du lac de Warfaaz. Les travaux comprennent notamment les prestations suivantes : - Travaux de génie civil et de charpente métallique : adaptation du massif de vannage et du déversoir de crue, réalisation d’une passerelle cyclo-piétonne, réalisation d’une structure pilotis en acier, réalisation d’une microcentrale hydroélectrique, adaptation du décanteur, gunitage des voutes et pignons du barrage, rénovation des palplanches. - Travaux hydrauliques : terrassement et stabilisation de berges, rénovation du canal de fuite. - Travaux électromécaniques : vannes, turbine, alternateur, sondes, systèmes d’actuation, système de contrôle-commande, raccordement électrique, … - Travaux de voirie : revêtements variés (béton désactivé, enrobé, pavés, …), mobilier urbain, chemins cyclo-piétons. - Aménagements écologiques des berges.
Belső azonosító: 2026-2491 1_1
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45240000 Vízi létesítmények építése
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Rue  
Város: Spa
Irányítószám: 4900
Ország alegysége (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Ország: Belgium
További információk: SPA RUELLE HANSE
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 180 Napok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: 
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Kiválasztási kritérium leírása: Agréation Niveau(x) minimal(aux): E (Entreprises de génie civil), Classe 8

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott munkákra
Kiválasztási kritérium leírása: Pour être admis à participer au marché, le soumissionnaire devra démontrer la capacité d’accomplissement de chantiers exécutés au cours des 5 dernières années, accompagnés de certificats de bonne exécution. Niveau(x) minimal(aux): Des certificats authentifiés de bonne exécution par le Maître d’ouvrage, traduits en français le cas échéant, précisant les montants, lieux et période d’exécution de : - minimum deux (2) références de chantier de génie civil d’un montant correspondant au minimum à un million d'euros (1 000 000 €) hors TVA, durant les cinq (5) dernières années civiles écoulées (travaux terminés et réceptionnés) ; - minimum deux (2) références de chantier de travaux hydrauliques exécutés d’un montant correspondant au minimum à cinq cent mille euros (500 000€) hors TVA, au cours des cinq (5) dernières années écoulées (travaux terminés et réceptionnés). - minimum deux (2) références de chantier de travaux d'infrastructures routières d’un montant correspondant au minimum à trois cent mille euros (300 000€) hors TVA, au cours des cinq (5) dernières années écoulées (travaux terminés et réceptionnés).

Kritérium: Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Kiválasztási kritérium leírása: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: E (Entreprises de génie civil), Classe 8

Kritérium: Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Kiválasztási kritérium leírása: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium: 
Típus: Költség
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 100
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2491/MS/2026
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei: 
Elektronikus benyújtás: Kötelező
A benyújtásra használható cím: https://www.publicprocurement.be
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 120 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk: 
Megnyitás dátuma: 02/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Atrium Vertbois – rue du Vertbois 11
A szerződés feltételei: 
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: 
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: 
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: CONSEIL D'ETAT
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Conformément aux articles 15, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, vous disposez d'un délai de 15 jours afin d'introduire éventuellement une demande de suspension auprès de la juridiction compétente.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: SPI
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: SPI
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: SPI
Regisztrációs szám: BE0204259135
Postacím: Rue du Vertbois, 11
Város: Liège
Irányítószám: 4000
Ország alegysége (NUTS): Arr. Huy (BE331)
Ország: Belgium
Kapcsolattartó pont: Bernard REUL
E-mail-cím: bernard.reul@spi.be
Telefonszám: +32 42301248
Internetcím: http://www.spi.be/
E szervezet szerepei: 
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: CONSEIL D'ETAT
Regisztrációs szám: BE 0931814266
Postacím: Rue de la Science, 33
Város: BRUXELLES
Irányítószám: 1040
Ország alegysége (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Ország: Belgium
E-mail-cím: info@conseildetat.be
Telefonszám: +32 22349611
Internetcím: http://conseildetat.be/
E szervezet szerepei: 
Felülvizsgálati szervezet
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Regisztrációs szám: BE 0475.480.736
Város: Antwerpen / Anvers
Irányítószám: 2000
Ország alegysége (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Ország: Belgium
E-mail-cím: info@3p.eu
Telefonszám: +32 3 294 30 51
E szervezet szerepei: 
Közbeszerzési szolgáltató
8.1.
ORG-0004
Hivatalos név: FPS Policy and Support
Regisztrációs szám: BE 0671.516.647
Város: Brussels
Irányítószám: 1000
Ország alegysége (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Ország: Belgium
E-mail-cím: e.proc@publicprocurement.be
Telefonszám: +32 2 740 80 00
E szervezet szerepei: 
TED eSender
10. Változtatás
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 2b2e0f60-e3e0-4a0e-b8ec-d28cbc30d3ca-01
A változtatás fő oka: Frissített információ
Leírás: Complément d'information concernant la visite des lieux obligatoire du 17/06/2026 PROCEDURE - Dans le cadre de la procédure en cours, il est porté à la connaissance des opérateurs économiques que : Pour la visite obligatoire prévue le 17 juin 2026, les candidats sont priés de se munir des équipements de protection individuelle (EPI) adéquats, et en particulier de bottes, afin de pouvoir accéder aux zones concernées et effectuer la visite dans des conditions de sécurité appropriées. Il est précisé que l’absence d’EPI ne donnera pas lieu à une exclusion de la visite. Toutefois, dans ce cas, le pouvoir adjudicateur (SPI) se décharge de toute responsabilité en cas d’impossibilité d’accès à certaines zones ou en cas d’incident. Les autres dispositions du marché restent inchangées.
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: PROCEDURE
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 85942b32-c15d-43f8-824d-208b5cafd525  -  01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben): 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 404662-2026
HL S kiadás száma: 112/2026
A közzététel dátuma: 12/06/2026