1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Rásaíocht Con Éireann
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Központi kormányzati szerv által ellenőrzött közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Szabadidő, kultúra és vallás
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium
Leírás: Greyhound Racing Ireland ("the Employer") invites suitably qualified and experienced Contractors to submit a Tender for the execution and completion of refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium, together with all associated works as described within the Tender Documents. The Works comprise the refurbishment and upgrading of identified areas within Curraheen Park Greyhound Stadium, including associated building, architectural, mechanical and electrical works, finishes, fittings and all ancillary works necessary to complete the project in accordance with the Contract Documents. The principal elements of the Works include, but are not limited to, refurbishment of public circulation areas, bars, restaurants, corporate hospitality suites, sanitary accommodation, stairways and back-of-house areas, together with the formation of new wind lobbies, associated signage, floor, wall and ceiling finishes, joinery refurbishment, decoration and all associated making good. The Works are required to be undertaken within a live greyhound racing venue and are subject to critical operational milestones associated with the 2026 Laurels competition. Tenderers shall satisfy themselves that the proposed Works can be executed within the programme constraints set out in the Tender Documents, including the requirement to complete the Phase 1 Works by 11 September 2026 to facilitate operational readiness prior to the commencement of the Laurels. Tenderers are invited to submit a competitive Tender based upon the requirements set out within the Tender Package and in accordance with the Public Works Contract identified therein.
Eljárásazonosító: f6609e76-2194-4c1b-9a3f-f4893c1bc808
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás (cpv): 45262700 Épületátalakítási munka
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): A Coruña (ES111)
Ország: Írország
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 1,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium
Leírás: Greyhound Racing Ireland ("the Employer") invites suitably qualified and experienced Contractors to submit a Tender for the execution and completion of refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium, together with all associated works as described within the Tender Documents. The Works comprise the refurbishment and upgrading of identified areas within Curraheen Park Greyhound Stadium, including associated building, architectural, mechanical and electrical works, finishes, fittings and all ancillary works necessary to complete the project in accordance with the Contract Documents. The principal elements of the Works include, but are not limited to, refurbishment of public circulation areas, bars, restaurants, corporate hospitality suites, sanitary accommodation, stairways and back-of-house areas, together with the formation of new wind lobbies, associated signage, floor, wall and ceiling finishes, joinery refurbishment, decoration and all associated making good. The Works are required to be undertaken within a live greyhound racing venue and are subject to critical operational milestones associated with the 2026 Laurels competition. Tenderers shall satisfy themselves that the proposed Works can be executed within the programme constraints set out in the Tender Documents, including the requirement to complete the Phase 1 Works by 11 September 2026 to facilitate operational readiness prior to the commencement of the Laurels. Tenderers are invited to submit a competitive Tender based upon the requirements set out within the Tender Package and in accordance with the Public Works Contract identified therein.
Belső azonosító: 0
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás (cpv): 45262700 Épületátalakítási munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): A Coruña (ES111)
Ország: Írország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 1,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.7.
Stratégiai közbeszerzés
A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: angol
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok (vagy azok részei) nem hivatalosan elérhetők: angol
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 03/07/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: angol
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 10/07/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 10/07/2026 13:30:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: The High Court of Ireland
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Rásaíocht Con Éireann
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: The High Court of Ireland
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Rásaíocht Con Éireann
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Rásaíocht Con Éireann
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Rásaíocht Con Éireann
Regisztrációs szám: 0532995u
Postacím: Greenpark,Dock Road
Város: Limerick
Irányítószám: v94y17x
Ország alegysége (NUTS): Mid-West (IE051)
Ország: Írország
Telefonszám: 061448000
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: The High Court of Ireland
Regisztrációs szám: The High Court of Ireland
Szervezeti egység: The High Court of Ireland
Postacím: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Város: Dublin
Irányítószám: D07 WDX8
Ország alegysége (NUTS): Dublin (IE061)
Ország: Írország
Telefonszám: +353 1 8886000
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: European Dynamics S.A.
Regisztrációs szám: 002024901000
Szervezeti egység: European Dynamics S.A.
Város: Athens
Irányítószám: 15125
Ország alegysége (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Ország: Görögország
Telefonszám: +30 2108094500
E szervezet szerepei:
TED eSender
A hirdetmény azonosítója/verziója: 3b37fbd4-6a64-4833-9cbc-1ca90ac7f3dd - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 15/06/2026 18:10:27 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: angol
A hirdetmény közzétételi száma: 413551-2026
HL S kiadás száma: 115/2026
A közzététel dátuma: 17/06/2026