See the notice on TED website
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: SID-NE
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Központi kormányzati szerv
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Védelem
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: AUXONNE (21) – Quartier Bonaparte – 511 RT - Réhabilitation du bâtiment 016
Leírás: Description de l’opération et présentation des prestations à réaliser au titre du marché : Les travaux comprennent : - Le désamiantage et le curage de l’ensemble du bâtiment (y/c menuiseries extérieures), - La démolition des planchers et escaliers et la dépose de la charpente couverture, - La construction de plancher béton, d’une charpente traditionnelle, la pose d’une couverture en tuile plate bourguignonne, - La pose de menuiseries extérieures, - L’aménagement intérieur complet du bâtiment pour un usage Bureau/Vestiaire/Stockages, - La réfection des voiries et de la place d’armes. Le présent projet ne prévoit pas de mise en place de pompe à chaleur, ni de panneaux photovoltaïques.
Eljárásazonosító: febb8665-dd7d-49ef-87bf-5089bc73a71d
Belső azonosító: DAF_2026_000125
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45210000 Magasépítési munka
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
Ezt az eljárást újra fogják indítani
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 10
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda: 10
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: LOT 1 - Désamiantage - démolition - gros œuvre
Leírás: Travaux de désamiantage, démolition et gros œuvre
Belső azonosító: LOT 1 - Désamiantage - démolition - gros œuvre
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262660 Azbeszteltávolítási munka
További osztályozás (cpv): 45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 17 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Voir règlement de la consultation
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
5.1.
Rész: LOT-0002
Cím: LOT 2 - Terrassement - VRD
Leírás: Travaux de terrassement - VRD
Belső azonosító: LOT 2 - Terrassement - VRD
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233140 Közúton folyó munkák
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 17 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Voir règlement de la consultation
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
5.1.
Rész: LOT-0003
Cím: LOT 3 - Charpente - Couverture - Zinguerie
Leírás: Travaux de charpente - couverture - zinguerie
Belső azonosító: LOT 3 - Charpente - Couverture - Zinguerie
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45261000 Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 17 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Voir règlement de la consultation
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
5.1.
Rész: LOT-0004
Cím: LOT 4 - Menuiseries extérieures / intérieures - ferronnerie - serrurerie
Leírás: Travaux de menuiseries extérieures / intérieures - ferronnerie - serrurerie
Belső azonosító: LOT 4 - Menuiseries extérieures / intérieures - ferronnerie - serrurerie
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45421000 Asztalosipari munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 17 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Voir règlement de la consultation
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
5.1.
Rész: LOT-0005
Cím: LOT 5 - Ravalement de façades
Leírás: Travaux de ravalement de façades
Belső azonosító: LOT 5 - Ravalement de façades
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45443000 Homlokzati munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 17 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Voir règlement de la consultation
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
5.1.
Rész: LOT-0006
Cím: LOT 6 - Chape - Carrelage faïence
Leírás: Travaux de Chape - Carrelage faïence
Belső azonosító: LOT 6 - Chape - Carrelage faïence
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45430000 Padló- és falburkolás
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 17 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Voir règlement de la consultation
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
5.1.
Rész: LOT-0007
Cím: LOT 7 - Plâtrerie - Peinture
Leírás: Travaux de plâtrerie et de peinture
Belső azonosító: LOT 7 - Plâtrerie - Peinture
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45410000 Vakolás
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 17 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Voir règlement de la consultation
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
5.1.
Rész: LOT-0008
Cím: LOT 8 - CVC
Leírás: Travaux de CVC
Belső azonosító: LOT 8 - CVC
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 17 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Voir règlement de la consultation
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
5.1.
Rész: LOT-0009
Cím: LOT 9 - Electricité
Leírás: Travaux d'électricité
Belső azonosító: LOT 9 - Electricité
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45311200 Villamos szerelés
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 17 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Voir règlement de la consultation
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
5.1.
Rész: LOT-0010
Cím: LOT 10 - Ascenseur
Leírás: Travaux d'installation d’ascenseur
Belső azonosító: LOT 10 - Ascenseur
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45313100 Felvonó szerelése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 17 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Voir règlement de la consultation
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: SID-NE
Regisztrációs szám: 13000190200373
Postacím: Caserne NEY - 1 rue Maréchal Lyautey
Város: METZ
Irányítószám: 57000
Ország alegysége (NUTS): Moselle (FRF33)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 03 55 74 80 61
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
Regisztrációs szám: 172 100 059 00010
Postacím: 22 rue d’Assas - BP 61616
Város: DIJON
Irányítószám: 21016
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 03 80 73 91 00
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
10. Változtatás
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 3ab4a07f-aa37-4c10-966c-2da1e66d97ac-01
A változtatás fő oka: Ajánlatkérő szervezet általi hiba javítása
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0003
A változtatások ismertetése: Modification article : 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres : Au lieu de lire - 19/06/2026 à 12h00 Lire - 26/06/2026 à 12h00
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0001
A változtatások ismertetése: Modification article : 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres : Au lieu de lire - 19/06/2026 à 12h00 Lire - 26/06/2026 à 12h00
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0002
A változtatások ismertetése: Modification article : 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres : Au lieu de lire - 19/06/2026 à 12h00 Lire - 26/06/2026 à 12h00
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0010
A változtatások ismertetése: Modification article : 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres : Au lieu de lire - 19/06/2026 à 12h00 Lire - 26/06/2026 à 12h00
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0009
A változtatások ismertetése: Modification article : 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres : Au lieu de lire - 19/06/2026 à 12h00 Lire - 26/06/2026 à 12h00
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0008
A változtatások ismertetése: Modification article : 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres : Au lieu de lire - 19/06/2026 à 12h00 Lire - 26/06/2026 à 12h00
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0005
A változtatások ismertetése: Modification article : 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres : Au lieu de lire - 19/06/2026 à 12h00 Lire - 26/06/2026 à 12h00
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0004
A változtatások ismertetése: Modification article : 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres : Au lieu de lire - 19/06/2026 à 12h00 Lire - 26/06/2026 à 12h00
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0007
A változtatások ismertetése: Modification article : 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres : Au lieu de lire - 19/06/2026 à 12h00 Lire - 26/06/2026 à 12h00
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0006
A változtatások ismertetése: Modification article : 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres : Au lieu de lire - 19/06/2026 à 12h00 Lire - 26/06/2026 à 12h00
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: c130322c-354e-4daa-b5de-f2845a3e2c0f - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 15/06/2026 15:44:07 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 413603-2026
HL S kiadás száma: 115/2026
A közzététel dátuma: 17/06/2026