414095-2026 - Verseny
Franciaország – Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása – Accords-Cadres - Travaux d’entretien et d’aménagement des voiries et des espaces publics communautaires et communaux
OJ S 115/2026 17/06/2026
Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
Építési beruházás
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Ville de Saumur (49)
E-mail-cím: commandespubliques@saumurvaldeloire.fr
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Accords-Cadres - Travaux d’entretien et d’aménagement des voiries et des espaces publics communautaires et communaux
Leírás: Accords-Cadres - Travaux d'entretien et d'aménagement des voiries et des espaces publics communautaires et communaux
Eljárásazonosító: 494dc75e-638e-420a-bff6-4822c9a3d302
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
2.1.3.
Érték
A keretmegállapodás maximális értéke: 14 500 000,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
További információk: La remise des plis ne peut s’effectuer que sur la plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr La signature des offres n’est pas obligatoire lors de la remise des plis. Seules les offres des attributaires désignés devront être obligatoirement signées avant la notification des accords-cadres. Le Pouvoir Adjudicateur préconise la signature électronique. Chaque document pour lequel une signature est requise sera revêtu d'un certificat de signature électronique au format indiqué à l’annexe du Règlement de la Consultation. Une seule signature électronique pour l'ensemble des documents déposés sur la plateforme ne peut être acceptée. Renseignements complémentaires : Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : "copie de sauvegarde – Nom du Dossier - NE PAS OUVRIR".
Jogalap: 
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Hirdetmény
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet: 
Csőd: 
Korrupció: 
Csődegyezség hitelezőkkel: 
Bűnszervezetben való részvétel: 
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel: 
Környezetvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése: 
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása: 
Csalás: 
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái: 
Fizetésképtelenség: 
Munkajogi kötelezettségek megszegése: 
Felszámoló által kezelt vagyon: 
Hamis nyilatkozattétel, információk visszatartása vagy a megkívánt iratok be nem mutatása, illetve bizalmas információk szerzése az eljárásról: 
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség: 
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében: 
Lejárat előtti megszüntetés, kártérítési követelés vagy egyéb hasonló szankciók: 
Szociális jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése: 
Üzleti tevékenység felfüggesztése: 
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény: 
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Accords-Cadres - Travaux d'entretien et d'aménagement des voiries et des espaces publics communautaires et communaux
Leírás: Accord-Cadre mixte (à Marchés Subséquents et à Bons de Commande) ayant pour objet: -des travaux de création, d'aménagement, de requalification et d'entretien de voirie communale et communautaire ; -des travaux d'aménagement extérieur d'équipements communaux et communautaires Durée: 48 mois Non alloti, sans tranches et non renouvelable Accord-cadre sans montant minimum et avec un maximum de 14 500 000 EUR HT Groupement de Commandes entre la Ville de Saumur (coordonnateur), la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, la Commune de Longué-Jumelles, la Commune de Gennes-Val-de-Loire et la Commune de Montreuil-Bellay
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Saumur
Irányítószám: 49400
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A keretmegállapodás maximális értéke: 14 500 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
További információk: Paiement par mandat administratif à 30 jours Présence d'actions d'insertion
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium: 
Típus: Ár
Megnevezés: Prix
Leírás: Ce critère sera jugé sur la base d’un « Détail Quantitatif Estimatif masqué » non porté à la connaissance des candidats, préparé par le pouvoir adjudicateur avant la remise des offres, représentatif des prestations les plus courantes. Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant HT de l'offre la plus basse / Montant HT de l'offre examinée) x Nombre de points de la pondération
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium: 
Típus: Minőség
Megnevezés: Valeur technique
Leírás: Analyse globale des Schémas d'organisation de chantier établi sur la base des chantiers types annexés au présent dossier de consultation
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium: 
Típus: Minőség
Megnevezés: Performance en matière de protection de l'environnement
Leírás: Capacité à utiliser des matériaux issus de la filière de recyclage : pourcentage de matériaux recyclés dans les bétons bitumineux, hydrauliques et dans les GNT (sur 2 points) Capacité et méthodologie liées au réemploi des matériaux (sur 2 points) Méthodologie générale de l’entreprise en matière environnementale employée pour les futurs chantiers (sur 1 point)
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://www.marches-securises.fr
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei: 
Elektronikus benyújtás: Kötelező
A benyújtásra használható cím: https://www.marches-securises.fr
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 120 Napok
A szerződés feltételei: 
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: 
Keretmegállapodás részben a verseny újbóli megnyitása nélkül, részben azzal együtt
A résztvevők maximális száma: 3
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: 
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Ville de Saumur (49)
Regisztrációs szám: 21490328800014
Postacím: CS 54030
Város: Saumur Cedex
Irányítószám: 49408
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
E-mail-cím: commandespubliques@saumurvaldeloire.fr
Telefonszám: +33 253935076
Internetcím: https://www.marches-securises.fr
Az ajánlatkérő szervezet profilja: https://www.marches-securises.fr
E szervezet szerepei: 
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Tribunal administratif de Nantes
Regisztrációs szám: 17440005100010
Város: Nantes
Irányítószám: 44041
Ország alegysége (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)
Ország: Franciaország
E-mail-cím: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefonszám: +33 240994600
E szervezet szerepei: 
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 5045d566-45dc-45b3-a313-0b82614e6e8e  -  01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 16/06/2026 12:39:24 (UTC+00:00) Nyugat-európai idő, GMT
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 414095-2026
HL S kiadás száma: 115/2026
A közzététel dátuma: 17/06/2026