414151-2026 - Verseny
Franciaország – Építészeti tanácsadó szolgáltatások – Marché de Maitrise d'oeuvre pour le projet de rénovation de l'Extension à Nanterre
OJ S 115/2026 17/06/2026
Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
Szolgáltatásmegrendelés
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Département des Hauts-de-Seine
E-mail-cím: cellulecontact.achats@hauts-de-seine.fr
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Marché de Maitrise d'oeuvre pour le projet de rénovation de l'Extension à Nanterre
Leírás: Le programme prévoit la réaffectation des bureaux et de l'ancien RIE en pôle social, service de PMI, MDPH, service d'accompagnement des mineurs isolés, etc. L'ensemble du bâtiment (dont la crèche et le Ruban Bleu) fera l'objet d'une rénovation intérieure et une décarbonatation de la production d'énergie. C'est une opération pilote en termes de transition écologique (bas carbone et biodiversité), le décret tertiaire 2040, voire 2050, sera atteint. Le raccordement au RCU de la Défense et le recours à des énergies renouvelables sera recherché (mise en place de panneaux photovoltaïques par exemple…). L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 12,62 M euro(s) HT (valeur décembre 2025). Le démarrage de la mission de maîtrise d'oeuvre est estimé à janvier 2027. Le démarrage des travaux est estimé à novembre 2028. Le contrat est conclu pour une durée prévisionnelle de 48 mois à compter de la date de notification du premier ordre de service de démarrage de la mission de maîtrise d'oeuvre et s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement
Eljárásazonosító: 1043d781-017d-4fbb-83c5-7cfda26c6f7d
Belső azonosító: 20260338
Az eljárás típusa: Eljárást megindító felhívás előzetes közzétételével járó tárgyalásos / tárgyalásos
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71210000 Építészeti tanácsadó szolgáltatások
További osztályozás (cpv): 71210000 Építészeti tanácsadó szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 28 Boulevard Emile Zola  
Város: Nanterre
Irányítószám: 92000
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
További információk: Le présent marché comporte une tranche ferme et deux tranches optionnelles à savoir : Tranche ferme : Réaffectation des bureaux et de l'ancien Rie de l'extension en pôle social, service de Pmi, Mdph, Service d'accompagnement des Mineurs Isolés et réhabilitation partielle du Ruban Bleu et de la crèche départementale Tranche optionnelle n° 1 : aménagement d'une partie du bâtiment - zone non affectée pour l'instant - d'une surface libre de 740 m2 en type bureaux Tranche optionnelle n°2 : Réalisation des travaux dans la crèche en site occupé (planification des travaux en horaires décalés (nuits / week-end)) et prise en compte des contraintes liées au fonctionnement de la crèche. Adaptation des travaux sur l'ensemble du bâtiment en prenant en considération le maintien de l'activité de la crèche. Les missions de maîtrise d'oeuvre par tranche sont détaillées au règlement de consultation phase candidature. Aucune forme particulière de groupement n'est imposée après attribution. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être obligatoirement solidaire. Le mandataire du groupement est obligatoirement un bureau d'étude technique Fluide. Un opérateur économique ne peut être mandataire de plusieurs groupements sous peine d'exclusion de la candidature des groupements concernés
Jogalap: 
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0000
Cím: Marché de Maitrise d'oeuvre pour le projet de rénovation de l'Extension à Nanterre
Leírás: Le programme prévoit la réaffectation des bureaux et de l'ancien RIE en pôle social, service de PMI, MDPH, service d'accompagnement des mineurs isolés, etc. L'ensemble du bâtiment (dont la crèche et le Ruban Bleu) fera l'objet d'une rénovation intérieure et une décarbonatation de la production d'énergie. C'est une opération pilote en termes de transition écologique (bas carbone et biodiversité), le décret tertiaire 2040, voire 2050, sera atteint. Le raccordement au RCU de la Défense et le recours à des énergies renouvelables sera recherché (mise en place de panneaux photovoltaïques par exemple…). L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 12,62 M euro(s) HT (valeur décembre 2025). Le démarrage de la mission de maîtrise d'oeuvre est estimé à janvier 2027. Le démarrage des travaux est estimé à novembre 2028. Le contrat est conclu pour une durée prévisionnelle de 48 mois à compter de la date de notification du premier ordre de service de démarrage de la mission de maîtrise d'oeuvre et s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement
Belső azonosító: S-PF-1836373
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71210000 Építészeti tanácsadó szolgáltatások
További osztályozás (cpv): 71210000 Építészeti tanácsadó szolgáltatások
Opciók: 
A lehetőségek leírása: Conformément aux dispositions de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur se réserve la possibilité de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles du présent contrat. Le marché est conclu dans un délai maximum de trois ans à compter de la notification
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 28 Boulevard Emile Zola  
Város: Nanterre
Irányítószám: 92000
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 04/01/2027
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: 
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Ajánlatra vonatkozó követelmény
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.7.
Stratégiai közbeszerzés
A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: Egyéb
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk: 
Az eljárás második szakaszára min. ennyi jelentkezőt kell meghívni: 3
Az eljárás második szakaszára max. ennyi jelentkező hívható meg: 3
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést a kezdeti ajánlatok alapján, további tárgyalások nélkül ítélje oda
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium: 
Típus: Minőség
Leírás: Critère technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 50
Kritérium: 
Típus: Minőség
Leírás: Critère environnemental
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium: 
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1836373
Ad hoc kommunikációs csatorna: 
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
Eljárási feltételek: 
Az ajánlattételi felhívás közzétételének becsült dátuma: 01/09/2026
A benyújtás feltételei: 
Elektronikus benyújtás: Kötelező
A benyújtásra használható cím: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1836373
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 17/07/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei: 
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: 
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: 
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département des Hauts-de-Seine
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Avenue-Web Systèmes
Regisztrációs szám: F87A4BE0-BA73-E37A-EA58853739E9A10C
Város: Seyssinet-Pariset
Irányítószám: 38170
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
E-mail-cím: publications-joue@aws-france.com
Telefonszám: +33480041260
E szervezet szerepei: 
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Département des Hauts-de-Seine
Regisztrációs szám: 67608
Postacím: Hôtel du Département des Hauts-de-Seine, 57 rue des longues raies
Város: Nanterre
Irányítószám: 92000
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Siffredi Georges
E-mail-cím: cellulecontact.achats@hauts-de-seine.fr
Telefonszám: 0806000092
Internetcím: https://achats.hauts-de-seine.fr/
Az ajánlatkérő szervezet profilja: https://achats.hauts-de-seine.fr/
E szervezet szerepei: 
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Département des Hauts-de-Seine
Regisztrációs szám: F87A4C02-B56C-F759-F8CA6EBE34ADABE1
Postacím: 57 rue des Longues Raies
Város: Nanterre
Irányítószám: 92000
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Direction de la commande publique
E-mail-cím: commande-publique-78-92@hauts-de-seine.fr
Telefonszám: 0806000092
E szervezet szerepei: 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0004
Hivatalos név: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Regisztrációs szám: F87A4C12-EED0-0543-7AA0A1F41E4529DB
Postacím: 2-4 bd de l'Hautil
Város: Cergy-Pontoise
Irányítószám: 95027
Ország alegysége (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Ország: Franciaország
E-mail-cím: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telefonszám: 0130173400
Fax: 0130173459
E szervezet szerepei: 
Felülvizsgálati szervezet
8.1.
ORG-0005
Hivatalos név: Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Regisztrációs szám: F87A4C22-C4F9-206B-27EDEC62DB6918E1
Postacím: 5, rue Leblanc
Város: Paris
Irányítószám: 75911
Ország alegysége (NUTS): Paris (FR101)
Ország: Franciaország
E-mail-cím: pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr
Telefonszám: 0182524267
E szervezet szerepei: 
Közvetítő szervezet
8.1.
ORG-0006
Hivatalos név: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Regisztrációs szám: F87A4C57-08B8-8D96-A065B62D62BFF225
Postacím: 2-4 bd de l'Hautil
Város: Cergy-Pontoise
Irányítószám: 95027
Ország alegysége (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Ország: Franciaország
E-mail-cím: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telefonszám: 0130173400
Fax: 0130173459
E szervezet szerepei: 
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 6accd58e-291c-47d5-aa2c-cd508cbee135  -  01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 15/06/2026 18:10:14 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 414151-2026
HL S kiadás száma: 115/2026
A közzététel dátuma: 17/06/2026