1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Constitución y cesión de derecho de superficie para la redacción de proyecto, la construcción, gestión y explotación de un Centro Residencial de Personas Mayores y Centro de Día en Fuengirola (Málaga).
Leírás: El contrato tiene por objeto la concurrencia de ofertas para adjudicación del derecho de superficie de una parcela de propiedad municipal que se detallará, para el diseño, la construcción, gestión y explotación de un nuevo edificio para Residencia de Personas Mayores y Centro de Día en Fuengirola (Málaga).
Eljárásazonosító: a9cf6b46-1dc3-48fb-8b1f-d810ef0f88b8
Belső azonosító: CONTR-2026000051
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 70000000 Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások
További osztályozás (cpv): 45215212 Nyugdíjasotthon építése, 45215221 Napköziotthon építése, 70100000 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások, 85311100 Idősgondozási szolgáltatások, 85312100 Napköziotthon-szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Málaga (ES617)
Ország: Spanyolország
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 772 892,12 EUR
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Hirdetmény
Korrupció: Los motivos de exclusión serán los incluidos en el art. 57 de la Directiva 24/2014/UE
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0000
Cím: Constitución y cesión de derecho de superficie para la redacción de proyecto, la construcción, gestión y explotación de un Centro Residencial de Personas Mayores y Centro de Día en Fuengirola (Málaga).
Leírás: El contrato tiene por objeto la concurrencia de ofertas para adjudicación del derecho de superficie de una parcela de propiedad municipal que se detallará, para el diseño, la construcción, gestión y explotación de un nuevo edificio para Residencia de Personas Mayores y Centro de Día en Fuengirola (Málaga).
Belső azonosító: CONTR-2026000051
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 70000000 Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások
További osztályozás (cpv): 45215212 Nyugdíjasotthon építése, 45215221 Napköziotthon építése, 70100000 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások, 85311100 Idősgondozási szolgáltatások, 85312100 Napköziotthon-szolgáltatások
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Málaga (ES617)
Ország: Spanyolország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 75 Évek
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
5.1.7.
Stratégiai közbeszerzés
A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés
A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: Egyéb
A követett szociális cél: Egyéb
Innovációs közbeszerzés: A beszerzett építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás eljárási innovációt eredményez.
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: Cifra anual de negocio
Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szolgáltatásokra
Kiválasztási kritérium leírása: Trabajos realizados
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Crt.2. Mejor oferta económica sobre el canon mínimo del 6% en el valor del bien..
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 30
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Crt.3. Menor plazo de ejecución.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Crt.4. Reserva de plazas gratuitas a disposición del Ayuntamiento de Fuengirola.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Crt.5. Reducción de los años de cesión del derecho de superficie.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Crt.6. Criterio B5. Número de plazas residenciales en habitación individual..
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Crt.1. Mejor oferta técnica.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 45
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: spanyol
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 16/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 2 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Secretaría General del Ayuntamiento de Fuengirola
Megnyitás dátuma: 18/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Secretaría General del Ayuntamiento de Fuengirola
Megnyitás dátuma: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Secretaría General del Ayuntamiento de Fuengirola
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Incorporar del desempleo en la obra adjudicada, al menos, el personal indicado en el Anexo I del PCAP.
Elektronikus számlázás: Megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola - Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: hasta 2026-07-07+02:00
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola - TARCJA
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola
Regisztrációs szám: 30604440103984
Regisztrációs szám: P2905400D
Város: Fuengirola
Irányítószám: 29640
Ország alegysége (NUTS): Málaga (ES617)
Ország: Spanyolország
Kapcsolattartó pont: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola
Telefonszám: +034 952589380
Egyéb kapcsolattartó pontok:
Hivatalos név: TARCJA
Város: Sevilla
Irányítószám: 41001
Ország alegysége (NUTS): Madrid (ES300)
Ország: Spanyolország
Egyéb kapcsolattartó pontok:
Hivatalos név: Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Város: Sevilla
Irányítószám: 41001
Ország alegysége (NUTS): Sevilla (ES618)
Ország: Spanyolország
E szervezet szerepei:
Vevő
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: 942c29d8-3731-4ce7-85f8-481054ec6139 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 16/06/2026 12:51:31 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: spanyol
A hirdetmény közzétételi száma: 415135-2026
HL S kiadás száma: 115/2026
A közzététel dátuma: 17/06/2026