1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: VILLE de PARIS - DFA - SDA
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Fourniture et installation de barrages, panneaux et barrières pour le boulevard périphérique et les voies intra-muros de la ville de Paris
Leírás: Fourniture et installation de barrages, panneaux et barrières pour le boulevard périphérique et les voies intramuros
Eljárásazonosító: eb993653-e19e-47dc-99b9-0992daf5011e
Belső azonosító: 2600439
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 63712700 Forgalom-ellenőrzési szolgáltatások
További osztályozás (cpv): 34928110 Útvédő falak, 34928000 Közúti szerelvények, 34928471 Jelzőanyagok
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Paris (FR101)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
További információk: Le marché comporte des dispositions à caractère social et environnemental décrites à l'article 1.6 du CCAP. Sur le fondement de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement avec le titulaire, un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire. Les critères de jugement des offres sont énoncés dans le règlement de la consultation et les motifs d'exclusion touchant les opérateurs économiques sont listés aux articles L.2141-1 à 14 du code de la commande publique et au règlement de la consultation (art. 4.2).
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 3
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda: 3
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Prestations de barrage du boulevard périphérique, des voies sur berge, et de ses passages souterrains
Leírás: Prestations de barrage du boulevard périphérique, des voies sur berge, et de ses passages souterrains
Belső azonosító: 1
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 63712700 Forgalom-ellenőrzési szolgáltatások
További osztályozás (cpv): 63712700 Forgalom-ellenőrzési szolgáltatások
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Paris (FR101)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 24 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 1
További információk a megújításról: Tacitement, pour 24 mois
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
További információk: Le marché sera traité à prix unitaires à bons de commande, avec un montant minimum de 1 500 000 €HT et avec un montant maximum de 5 000 000,00 €HT sur une durée de 24 mois. La durée du marché court à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : - Sa date de notification au titulaire - Le 09/11/2026 Le marché est reconductible une fois, dans les mêmes termes, selon les modalités précisées au CCAP.
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 23/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Administratif de Paris
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative. À compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'état dans sa décision département de Tarn-Et-Garonne du 4.4.2014 (n° 358994).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
5.1.
Rész: LOT-0002
Cím: Fourniture et installation de panneaux et barrières du boulevard périphérique et des voies intra-muros
Leírás: Fourniture et installation de panneaux et barrières du boulevard périphérique et des voies intra-muros
Belső azonosító: 2
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34928471 Jelzőanyagok
További osztályozás (cpv): 34928000 Közúti szerelvények
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Paris (FR101)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 24 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 1
További információk a megújításról: Tacitement, même durée
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
További információk: Le marché sera traité à prix unitaires à bons de commande, avec un montant minimum de 100 000 €HT et avec un montant maximum de 750 000,00 €HT sur une durée de 24 mois. La durée du marché court à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : - Sa date de notification au titulaire - Le 09/11/2026 Le marché est reconductible une fois, dans les mêmes termes, selon les modalités précisées au CCAP.
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 23/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Administratif de Paris
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Se référer aux informations du lot 1
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
5.1.
Rész: LOT-0003
Cím: Fourniture et installation de séparateurs modulaires du boulevard périphérique et des voies intra-muros
Leírás: Fourniture et installation de séparateurs modulaires du boulevard périphérique et des voies intra-muros
Belső azonosító: 3
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34928110 Útvédő falak
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Paris (FR101)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 24 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 1
További információk a megújításról: Tacitement, même durée
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
További információk: Le marché sera traité à prix unitaires à bons de commande, avec un montant minimum de 100 000 €HT et avec un montant maximum de 2 000 000,00 €HT sur une durée de 24 mois. La durée du marché court à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : - Sa date de notification au titulaire - Le 09/11 7/9 /2026 Le marché est reconductible une fois, dans les mêmes termes, selon les modalités précisées au CCAP.
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 23/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Administratif de Paris
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Se référer aux informations du lot 1
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: VILLE de PARIS - DFA - SDA
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: VILLE de PARIS - DFA - SDA
Regisztrációs szám: 21750001600019
Postacím: 7 avenue de la porte d'Ivry
Város: Paris
Irányítószám: 75013
Ország alegysége (NUTS): Paris (FR101)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: SA3
Telefonszám: +33 100000000
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Tribunal Administratif de Paris
Regisztrációs szám: 17750005500013
Postacím: 7 rue de Jouy
Város: Paris
Irányítószám: 75004
Ország alegysége (NUTS): Paris (FR101)
Ország: Franciaország
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
10. Változtatás
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0001
Szakaszazonosító: LOT-0002
Szakaszazonosító: LOT-0003
A változtatások ismertetése: Modification de la date limite de remise des offres. Au lieu de la date : 23/06/2026 à 12h00, lire la date : 30/06/2026 à 12h00.
A hirdetmény azonosítója/verziója: d74e856a-d841-44be-aa58-7f082d4da5ab - 02
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 16/06/2026 11:33:40 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 416002-2026
HL S kiadás száma: 115/2026
A közzététel dátuma: 17/06/2026