See the notice on TED website
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Département de la Haute-Savoie
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Reconstruction du collège du Clergeon à Rumilly - mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Leírás: Le projet consiste en la construction d'un nouveau collège d'une capacité d'accueil de 26 divisions dont une section ULIS et d'une SEGPA de 4 divisions, intégrant les espaces dévolus à l'enseignement et à l'administration de l'établissement, ainsi que l'ensemble des équipements et des aménagements associés nécessaires à son fonctionnement, y compris la signalétique intérieure et extérieure. La construction de 7 logements de fonction, d'une demi-pension avec cuisine de production, d'une halle sportive avec une Structure Artificielle d'Escalade niveau régional) et deux salles multi-activités est intégrée au projet. Le coût prévisionnel provisoire des travaux est de 31 150 000 euro(s) HT. La durée des travaux est estimée à 104 semaines ( non compris la période de préparation de 9 semaines). La mission OPC porte sur 5 phases : - phase n°1 : prise en charge du Dossier - phase n°2 : préparation du Dossier de Consultation des Entreprises -phase n°3 : préparation de chantier - phase n°4 : suivi du chantier - phase n°5 : réception, levée de réserves et garantie de parfait achèvement
Eljárásazonosító: a4411352-4988-4bef-b984-4715f79deea8
Belső azonosító: 2026M0369
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71247000 Építési munka felügyelete
További osztályozás (cpv): 71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások, 71521000 Építésiterület-felügyeleti szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: collège Le Clergeon - Av. Franklin Roosevelt -
Város: Rumilly
Irányítószám: 74228
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
További információk: L'acheteur a fixé comme niveau minimal de capacité technique : - en termes d'effectifs : 2 intervenants pouvant assurer la mission Opc; L'acheteur a fixé comme niveau minimal de capacité professionnelle : - en termes de références : la production d'une référence en matière d'Opc en construction ou réhabilitation de bâtiment Erp livré dans les 5 dernières années en site occupé pour un montant de travaux > ou = 6 000 000 euro(s) Ht
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0000
Cím: Reconstruction du collège du Clergeon à Rumilly - mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Leírás: Le projet consiste en la construction d'un nouveau collège d'une capacité d'accueil de 26 divisions dont une section ULIS et d'une SEGPA de 4 divisions, intégrant les espaces dévolus à l'enseignement et à l'administration de l'établissement, ainsi que l'ensemble des équipements et des aménagements associés nécessaires à son fonctionnement, y compris la signalétique intérieure et extérieure. La construction de 7 logements de fonction, d'une demi-pension avec cuisine de production, d'une halle sportive avec une Structure Artificielle d'Escalade niveau régional) et deux salles multi-activités est intégrée au projet. Le coût prévisionnel provisoire des travaux est de 31 150 000 euro(s) HT. La durée des travaux est estimée à 104 semaines ( non compris la période de préparation de 9 semaines). La mission OPC porte sur 5 phases : - phase n°1 : prise en charge du Dossier - phase n°2 : préparation du Dossier de Consultation des Entreprises -phase n°3 : préparation de chantier - phase n°4 : suivi du chantier - phase n°5 : réception, levée de réserves et garantie de parfait achèvement
Belső azonosító: S-PF-1831809
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71247000 Építési munka felügyelete
További osztályozás (cpv): 71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások, 71521000 Építésiterület-felügyeleti szolgáltatások
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: collège Le Clergeon - Av. Franklin Roosevelt -
Város: Rumilly
Irányítószám: 74228
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 30/09/2026
Időtartam: 52 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 60
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 20/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Avenue-Web Systèmes
Regisztrációs szám: F653D083-B853-E3D7-CD14D7BDF08CC17D
Város: Seyssinet-Pariset
Irányítószám: 38170
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33480041260
E szervezet szerepei:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Département de la Haute-Savoie
Regisztrációs szám: 86303
Postacím: 1 rue du 30ème Régiment d'Infanterie Cs 32444
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: SADDIER Martial
Telefonszám: 0450332132
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Regisztrációs szám: F653D0A9-C3F4-2D9C-78FAF0421F5CED03
Postacím: 1 rue du 30ème Régiment d'Infanterie Cs32444
Város: Annecy
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0450334965
E szervezet szerepei:
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0004
Hivatalos név: Tribunal administratif de Grenoble
Regisztrációs szám: F653D0B9-B1E2-EA3A-C21DD894A8F01ED5
Postacím: 2 Place de Verdun
Város: Grenoble
Irányítószám: 38022
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0476429000
Fax: 0476422269
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
8.1.
ORG-0005
Hivatalos név: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Regisztrációs szám: F653D0E6-0F84-1CAB-3A125A91FAAFE93B
Postacím: 107 rue Servient
Város: Lyon
Irányítószám: 69418
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Amiable des Litiges en matière de Marchés Publics
Telefonszám: 0472772130
E szervezet szerepei:
Közvetítő szervezet
8.1.
ORG-0006
Hivatalos név: Département de la Haute-Savoie
Regisztrációs szám: F653D10E-A67F-26E0-CA1E8566DAF36938
Postacím: 1 rue du 30ème Régiment d'Infanterie Cs 32444
Város: Annecy
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Services de la Commande Publique
Telefonszám: 0450332132
E szervezet szerepei:
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 1b86ad94-b699-40cd-b8dd-600f4fcf967f - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 15/06/2026 17:10:06 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 416392-2026
HL S kiadás száma: 115/2026
A közzététel dátuma: 17/06/2026