1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: SICECO (21)
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Fourniture, pose de panneaux photovoltaïques en toiture, ombrières ou au sol
Leírás: La présente consultation a pour objet l'installation de centrales photovoltaïques en toiture, ombrière ou au sol sur le patrimoine appartenant aux communes/EPCI ayant adhéré au service du SICECO au titre du développement des énergies renouvelables pour la « construction d'une centrale photovoltaïque en toiture, en ombrière ou au sol, en autoconsommation individuelle, collective ou en vente totale ». Les projets sont confiés progressivement au SICECO par délégation de maîtrise d'ouvrage des communes/EPCI adhérents du SICECO une fois l'opportunité ou la faisabilité validée, ainsi que dans certains cas une étude de structure. Le besoin à couvrir correspond à plusieurs phases énumérées ci-après : - Phase 1 - Développement des centrales photovoltaïques (stade « prêt à construire ») : validation de la solution technique adaptée (phase 1a) et autorisations (phase 1b), - Phase 2 - Construction des centrales photovoltaïques : préparation, réalisation des travaux jusqu'à la mise en service incluse des installations. Les centrales seront donc installées puis mises en service progressivement où l'ensemble du portefeuille sera en phase exploitation pour une durée de 30 ans.
Eljárásazonosító: 8e4f9311-c99c-4bcc-a919-56ee63c25785
Belső azonosító: 2026-004
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45251240 Hulladékgázzal fűtött erőmű építési munkái
További osztályozás (cpv): 45317000 Egyéb villamos szerelési munka
2.1.4.
Általános információk
További információk: Les missions seront exécutées sur le territoire des communes et EPCI adhérents au SICECO dans le département de la Côte-d’Or (hors Dijon Métropole). Les prestations seront exécutées en fonction de la volonté des communes et communautés de communes adhérentes de confier à l’acheteur la prestation de travaux photovoltaïques sur leur patrimoine (bâtiments, parkings, …….). Les travaux pourront être exécutés en site occupés et également dans le cadre de bâtiments classés « ERP ». Des dispositions particulières devront être prises pour assurer la sécurité sur le site. Le présent accord-cadre à marchés subséquents est conclu sans montant minimum, et avec un montant maximum de 5 200 000 € HT pour sa durée totale, reconductions comprises. Les marchés subséquents conclus sur son fondement ne pourront avoir pour effet de porter le montant cumulé des prestations au-delà de ce plafond. L'accord-cadre à marché subséquent est passé pour une durée d’un an à compter de la date de notification du marché. Il est reconductible tacitement une fois, pour une période d’un an, soit une durée maximale de deux ans. A chaque besoin en travaux de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques en toiture, ombrière ou au sol recensé par le SICECO, l’ensemble des titulaires retenus au stade de l’accord-cadre seront systématiquement sollicités par la transmission d’un projet de bon de commande, au titre du marché subséquent, pour remettre un prix (sous forme de DPGF marché subséquent), une note technique succincte, ainsi qu’un délai pour la réalisation de l’ensemble des travaux demandés dans le projet du bon de commande. La note technique décrira notamment : - L’organisation qui sera mise en place pour répondre à la mission, - Les moyens humains, et notamment le niveau de qualification du ou des agents qui se chargeront du suivi des travaux (les CV pourront être joints), - Les éventuelles spécificités techniques relevées, les contraintes et difficultés techniques propres au chantier en fonction des éléments à disposition dans le projet de bon de commande, - Toutes suggestions jugées utiles. Au stade du marché subséquent, la sélection du titulaire se fera de la manière suivante : - Reprise de la note technique obtenue dans le cadre de l’accord-cadre : 20% - Prix : 60% - Note technique succincte liée au projet : 15% - Délai : 5% Pour ce marché, il sera retenu jusqu’à 4 titulaires sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. Le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction de l’accord-cadre conformément aux dispositions de l’article R.2112-4 du Code de la Commande Publique (CCP).
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Installation de centrales photovoltaïques en toiture, ombrière ou au sol
Leírás: La présente consultation a pour objet l’installation de centrales photovoltaïques en toiture, ombrière ou au sol sur le patrimoine appartenant aux communes/EPCI ayant adhéré au service du SICECO au titre du développement des énergies renouvelables pour la « construction d’une centrale photovoltaïque en toiture, en ombrière ou au sol, en autoconsommation individuelle, collective ou en vente totale ». Les projets sont confiés progressivement au SICECO par délégation de maîtrise d’ouvrage des communes/EPCI adhérents du SICECO une fois l’opportunité ou la faisabilité validée, ainsi que dans certains cas une étude de structure. Le besoin à couvrir correspond à plusieurs phases énumérées ci-après : - Phase 1 – Développement des centrales photovoltaïques (stade « prêt à construire ») : validation de la solution technique adaptée (phase 1a) et autorisations (phase 1b), - Phase 2 – Construction des centrales photovoltaïques : préparation, réalisation des travaux jusqu’à la mise en service incluse des installations. Les centrales seront donc installées puis mises en service progressivement où l’ensemble du portefeuille sera en phase exploitation pour une durée de 30 ans.
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45251240 Hulladékgázzal fűtött erőmű építési munkái
További osztályozás (cpv): 45317000 Egyéb villamos szerelési munka
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 24 Hónapok
5.1.5.
Érték
A keretmegállapodás maximális értéke: 5 200 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Cf. RC
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Cf. RC
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Cf. RC
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 09/09/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 4
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Cf. RC
A szerződés teljesítésének helye szerinti országban alkalmazandó adók általános szabályozási keretével kapcsolatban tájékoztatást nyújtó szervezet: SICECO (21)
A szerződés teljesítésének helye szerinti országban alkalmazandó általános környezetvédelmi szabályozási kerettel kapcsolatban tájékoztatást nyújtó szervezet: SICECO (21)
A szerződés teljesítésének helye szerinti országban alkalmazandó általános munkavédelmi és foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatos szabályozási kerettel kapcsolatban tájékoztatást nyújtó szervezet: SICECO (21)
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: SICECO (21)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: SICECO (21)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: SICECO (21)
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: SICECO (21)
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: SICECO (21)
Regisztrációs szám: 20004992200012
Postacím: 9 A Rue René Char
Város: Dijon
Irányítószám: 21000
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 380509920
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet
A szerződés teljesítésének helye szerinti országban alkalmazandó adók általános szabályozási keretével kapcsolatban tájékoztatást nyújtó szervezet
A szerződés teljesítésének helye szerinti országban alkalmazandó általános környezetvédelmi szabályozási kerettel kapcsolatban tájékoztatást nyújtó szervezet
A szerződés teljesítésének helye szerinti országban alkalmazandó általános munkavédelmi és foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatos szabályozási kerettel kapcsolatban tájékoztatást nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
Regisztrációs szám: 17210005900010
Postacím: 22 rue d'Assas BP 61616
Város: Dijon
Irányítószám: 21000
Ország alegysége (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 380739100
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: 07d2c321-df43-4dc2-a654-06df8af3fea9 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 19/06/2026 10:29:05 (UTC+00:00) Nyugat-európai idő, GMT
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 425803-2026
HL S kiadás száma: 118/2026
A közzététel dátuma: 22/06/2026