1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Missions de maîtrise d'œuvre et de prestations intellectuelles pour le remplacement de la passerelle flottante de Chelles
Leírás: Le présent marché a pour objet la réalisation de missions de maîtrise d'œuvre et de prestations intellectuelles pour le remplacement de la passerelle flottante de Chelles
Eljárásazonosító: cdcb86eb-1650-42c2-ba48-8e58420e5a37
Belső azonosító: 26039
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
Az eljárás legfontosabb jellemzői: Conformément aux articles R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique, le marché est passé en appel d'offres ouvert.
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Passerelle Parc de Noisiel
Város: Noisiel
Irányítószám: 77420
Ország alegysége (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Hirdetmény
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel: Les autres motifs d'exclusion figurent dans le DUME ou dans le DC1/DC2
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Missions de maîtrise d'œuvre et de prestations intellectuelles pour le remplacement de la passerelle flottante de Chelles
Leírás: Le présent marché a pour objet la réalisation de missions de maîtrise d'œuvre et de prestations intellectuelles pour le remplacement de la passerelle flottante de Chelles
Belső azonosító: 26039
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
Opciók:
A lehetőségek leírása: Conformément aux dispositions de l’article R.2122-7 du CCP, le marché prévoit la possibilité pour l’acheteur de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du présent marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Passerelle Parc de Noisiel
Város: Noisiel
Irányítószám: 77420
Ország alegysége (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 240 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
További információk: Durée du marché : Le marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire et prendra fin à la plus tardive des deux dates suivantes : - La notification du décompte général et définitif des marchés de travaux, - A l’issue de la garantie de parfait achèvement des marchés de travaux. Toutefois, s’agissant de la partie à prix unitaires, cette durée ne pourra excéder quatre (4) ans à compter de la date de notification du marché. Forme et montant du marché : Le marché est conclu à prix mixtes comme suit : - Sous la forme d’un marché ordinaire à prix global et forfaitaire pour les missions identifiées dans la DPGF ; - Sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande régi par les dispositions des articles L.2125-1-1° et R.2162-1 à R.2162-14 du Code. Il sera conclu à prix unitaires sur la base des prix indiqués dans le bordereau des prix unitaires (BPU). Il ne donnera pas lieu à la passation de marchés subséquents. Les montants minimum et maximum du marché sont les suivants : Sans montant minimum et avec un montant maximum de 30 000,00 € HT. Les estimations sont données uniquement à titre indicatif : - Estimation de la part forfaitaire en € HT : 21 000,00 € HT - Estimation de la part unitaire en € HT : 25 000,00 € HT. A titre d'information, le nombre de soumissionnaires admis à présenter une offre n'est pas limité.
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Specifikus átlagos éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szolgáltatásokra
Kiválasztási kritérium leírása: Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Kritérium: Átlagos éves munkaerő
Kiválasztási kritérium leírása: Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Critère 1 : Valeur technique de l'offre
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 50
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Critère 2 : Délai d'exécution des éléments de mission
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Critère 3 : Prix des prestations
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 3
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Administratif de Melun
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: - Référé précontractuel : recours possible jusqu'à la signature du marché ; - Référé contractuel : recours possible dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ; - Recours de plein contentieux : recours dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal Administratif de Melun
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne
Regisztrációs szám: 20005795800015
Postacím: 5 Cours de l'Arche Guédon à Torcy
Város: Marne-La-Vallée Cedex
Irányítószám: 77207
Ország alegysége (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Direction de la Commande et des Achats Publics
Telefonszám: +33 160372424
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Tribunal Administratif de Melun
Regisztrációs szám: 17750111101177
Postacím: 43 rue du Général De Gaulle BP8630
Város: MELUN
Irányítószám: 77008
Ország alegysége (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0160566630
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Regisztrációs szám: 177550000600024
Postacím: Préfecture de la région Ile-de-France, Préfecture de Paris 5, rue Leblanc
Város: Paris cedex 15
Irányítószám: 75911
Ország alegysége (NUTS): Paris (FR101)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0182524272
E szervezet szerepei:
Közvetítő szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: df877c9a-370a-4396-b5fb-3558cddcbe75 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 18/06/2026 15:15:40 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 426247-2026
HL S kiadás száma: 118/2026
A közzététel dátuma: 22/06/2026