1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Ville Vannes
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Accord cadre à marchés subséquents mono attributaire de Maitrise d'oeuvre pour la rénovation énergétique et mises aux normes de 9 chaufferies du patrimoine de la Ville de Vannes
Leírás: L'accord-cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents. Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent les prestations similaires envisagées. La présente consultation concerne les prestations de maitrise d'oeuvre pour la rénovation énergétique et mises aux normes de 9 chaufferies du patrimoine de la Ville de Vannes. Le maître d'oeuvre retenu aura pour mission de concevoir, planifier et piloter la réalisation des travaux de rénovations des installations thermiques dans les ensembles immobiliers concernés, depuis les études préalables jusqu'à la réception des travaux et le suivi de la période de garantie. Il s'agit d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant les phases d'études AVP (DIAG) et PRO, l'assistance à la consultation des entreprises, ainsi que les missions de suivi d'exécution VISA et DET, et d'AOR jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement
Eljárásazonosító: 2ea581c5-80b8-4e83-8f41-2d5bf0fa8152
Belső azonosító: S26AC-MOE-CHAUFF
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
További osztályozás (cpv): 71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Différents bâtiments de la ville de Vannes
Város: Vannes
Irányítószám: 56000
Ország alegysége (NUTS): Morbihan (FRH04)
Ország: Franciaország
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 320 000,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
További információk: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique sur son profil d'acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh Des qualifications sont énoncées dans le règlement de la consultation
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0000
Cím: Accord cadre à marchés subséquents mono attributaire de Maitrise d'oeuvre pour la rénovation énergétique et mises aux normes de 9 chaufferies du patrimoine de la Ville de Vannes
Leírás: L'accord-cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents. Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent les prestations similaires envisagées. La présente consultation concerne les prestations de maitrise d'oeuvre pour la rénovation énergétique et mises aux normes de 9 chaufferies du patrimoine de la Ville de Vannes. Le maître d'oeuvre retenu aura pour mission de concevoir, planifier et piloter la réalisation des travaux de rénovations des installations thermiques dans les ensembles immobiliers concernés, depuis les études préalables jusqu'à la réception des travaux et le suivi de la période de garantie. Il s'agit d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant les phases d'études AVP (DIAG) et PRO, l'assistance à la consultation des entreprises, ainsi que les missions de suivi d'exécution VISA et DET, et d'AOR jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement
Belső azonosító: S-PF-1836848
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
További osztályozás (cpv): 71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
Opciók:
A lehetőségek leírása: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Différents bâtiments de la ville de Vannes
Város: Vannes
Irányítószám: 56000
Ország alegysége (NUTS): Morbihan (FRH04)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/10/2026
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 320 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.7.
Stratégiai közbeszerzés
A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: Egyéb
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 22/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 22/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges. Modalités de financement : budget Ville de Vannes
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Rennes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Avenue-Web Systèmes
Regisztrációs szám: B772C62F-BEAC-B545-1B9BEF0DC56105E5
Város: Seyssinet-Pariset
Irányítószám: 38170
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33480041260
E szervezet szerepei:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Ville Vannes
Regisztrációs szám: 64999
Postacím: 7, rue Joseph Le Brix
Város: Vannes Cedex
Irányítószám: 56019
Ország alegysége (NUTS): Morbihan (FRH04)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Monsieur le Maire
Telefonszám: 0297016161
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Tribunal administratif de Rennes
Regisztrációs szám: B772C676-E780-4CB7-76C504B601EF5284
Postacím: 3, Contour de la Motte Hôtel de Bizien, Cs44416
Város: Rennes
Irányítószám: 35044
Ország alegysége (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0223212828
Fax: 0299635684
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: b945606a-43b5-4410-a3ac-b319d17321fd - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 19/06/2026 11:10:09 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 427124-2026
HL S kiadás száma: 118/2026
A közzététel dátuma: 22/06/2026