See the notice on TED website
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: SANEF
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkező jogi személy
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Gazdasági ügyek
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Société SAPN
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkező jogi személy
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Gazdasági ügyek
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: ACCORD CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES A MARCHES SUBSEQUENTS POUR LA REALISATION DE PRESTATION D'ENTRETIEN DES CHAUSSEES PROGRAMME ENTRETIEN CHAUSSEES SANEF ET SAPN 2027 A 2031
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Eljárásazonosító: 8a590cfe-a1a2-4c8d-916f-32bcd6ad270f
Előző hirdetmény: 871132-2025
Belső azonosító: PR2025000938
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233210 Autópálya burkolása
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois.
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 448 000 000,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 11
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda: 11
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Lot 1 : SENLIS/ROYE/ARRAS
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009034
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Oise (FRE22)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Somme (FRE23)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 71 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 71 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Rész: LOT-0013
Cím: LOT 2 : CAMBRAI/ST QUENTIN/LAON
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009035
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Nord (FRE11)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Aisne (FRE21)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 41 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 41 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Rész: LOT-0014
Cím: LOT 3 : HAUTS DE L'ARTOIS /WAILLY BEAUCAMP
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009036
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 31 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans pouvoir excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 31 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Rész: LOT-0015
Cím: LOT 4 : BEAUVAIS/AMIENS/POIX DE PICARDIE
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009037
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Oise (FRE22)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Somme (FRE23)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 31 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 31 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Rész: LOT-0016
Cím: LOT 5 : COUTEVROULT
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009038
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 31 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 31 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Rész: LOT-0017
Cím: LOT 6 : SOMMESSOUS/ST MENEHOULD/ CHÂTEAU THIERRY/REIMS
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009039
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Marne (FRF23)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Aube (FRF22)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Aisne (FRE21)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 41 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 41 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Rész: LOT-0018
Cím: LOT 7 : JARNY/ST AVOLD
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009040
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Meuse (FRF32)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Moselle (FRF33)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 31 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 31 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Rész: LOT-0019
Cím: LOT 8 : VOSGES DU NORD
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009041
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 31 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 31 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Rész: LOT-0020
Cím: LOT 9 : MORAINVILLIERS
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009042
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Yvelines (FR103)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 40 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 40 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Rész: LOT-0021
Cím: LOT 10 : GAILLON/BOURG ACHARD
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009056
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Yvelines (FR103)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Eure (FRD21)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 60 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 60 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.
Rész: LOT-0022
Cím: LOT 11 : YVETOT/PONT L'EVEQUE
Leírás: Les travaux portent notamment sur : - Dégagement des emprises, divers travaux connexes et de finition - Installations de chantiers et éventuels postes d'enrobage - Opérations de fraisage et balayage - Réalisation de couches d'accrochage - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés - Signalisation routière horizontale La liste est non exhaustive
Belső azonosító: P2026009057
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233100 Autópálya és közút építése
További osztályozás (cpv): 45233221 Útburkolati jelek festése
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Ország: Franciaország
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Calvados (FRD11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 0,00 EUR
A keretmegállapodás maximális értéke: 40 000 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
A korábbi hirdetményekre vonatkozó információk:
A korábbi hirdetmény azonosítója: 871132-2025
További információk: L'accord cadre est de 12 mois prorogeable 3 fois pour une même durée, sans pouvoir excéder 48 mois. La valeur maximum de l'accord-cadre est de 40 000 000 € HT
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 17/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitásával
A résztvevők maximális száma: 99
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Judiciaire de Nanterre
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: SANEF
Regisztrációs szám: 63205001900447
Postacím: 30 bd Gallieni Le Crossing
Város: Issy les moulineaux
Irányítószám: 92130
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0344637104
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Société SAPN
Regisztrációs szám: 63205402900319
Postacím: 30 bd Gallieni Le Crossing
Város: Issy Les Moulineaux
Irányítószám: 92130
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0344637104
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Tribunal Judiciaire de Nanterre
Regisztrációs szám: 177 801 115 00151
Postacím: 171-191 Avenue Juliot Curie
Város: NANTERRE
Irányítószám: 92020
Ország alegysége (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Ország: Franciaország
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
10. Változtatás
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 727d8e89-356e-4ffb-9ce3-a2331d06416a-01
A változtatás fő oka: Ajánlatkérő szervezet általi hiba javítása
Leírás: L'avis rectificatif pour tous les lots porte sur : - Date limite de réception des offres : Au lieu de 09/07/2026 à 13h00 Lire 31/07/2026 à 13h00 - Date limite de demande d'informations complémentaires : Au lieu de 25/06/2026 à 13h00 Lire 17/07/2026 à 13h00 - Date d'ouverture : Au lieu de 10/07/2026 à 10h00 Lire 03/08/2026 à 10h00
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: c4a8e23c-27ef-4b25-bcf7-342477b2894d - 02
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 19/06/2026 16:58:12 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 431090-2026
HL S kiadás száma: 119/2026
A közzététel dátuma: 24/06/2026