See the notice on TED website
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: GrandLyon Habitat
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Lakásszolgáltatás és közműellátás
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Marché public de travaux - Réhabilitation de la Résidence Cité Jardin 69007 LYON
Leírás: La présente consultation a pour objet la réhabilitation de la Résidence Cité Jardin sis 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort 69007 LYON. Les travaux sont répartis en 10 lots techniques traités en corps d'état séparés. Les lots suivants font l'objet d'une autre consultation : - Lot n°1 - Désamiantage - Déplombage - Lot n°2 - Démolition - Maçonnerie - Gros oeuvre Le démarrage prévisionnel du chantier est programmé pour : DECEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 36 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier. Il sera attribué un marché : - à prix global et forfaitaire révisable, pour les lots n°3, 4, 5 et 6, - à prix mixte pour les lots n°7, 8, 9 et 10. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement
Eljárásazonosító: d026cd45-9001-49d7-9fdd-382cad19f700
Belső azonosító: 2026-0591/AOO/CITE JARDIN/SF
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
További osztályozás (cpv): 45211340 Többlakásos épületek kivitelezése, 45454000 Szerkezetátalakítás
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Város: Lyon
Irányítószám: 69007
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
További információk: Le dossier de consultation peut être téléchargé sur www.grandlyonhabitat.fr -rubrique «je suis fournisseur-consultations en cours». Modalité de paiement : Virement bancaire / Délai de paiement : 30 jours. Modalité de financement : - Subventions : Ville de Lyon (offre nouvelle + exceptionnelle), Métropole de Lyon (Ecoreno'v), Etat (offre nouvelle) - Prêts Cdc : offre nouvelle et foncier - Fonds propres Grandlyon Habitat Modalités de la visite obligatoire (cf. art 2.5 du Règlement de la Consultation). Elle sera organisée : le vendredi 03 Juillet 2026 à 9h, avec Mme Chiarolini de Grandlyon Habitat - tél. : 04 72 74 67 39 / mail : p.chiarolini@grandlyonhabitat.fr Lieu de rendez-vous : 57 rue Georges Gouy 69007 Lyon. Avance de 5 % prévue sous conditions (cf. art 2.8 du Rc). Les conditions de participation sont présentées dans l'article 4 du Rc. Les critères et sous-critères des lots sont énoncés à l'article 5.1 du Rc. Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les concurrents devront faire parvenir au plus tard dix (10) jours francs avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à effectuer par le biais de la plateforme dématérialisée via notre profil d'acheteur depuis www.marches-publics.info
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 8
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda: 8
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Charpente - Couverture - Zinguerie
Leírás: Charpente - Couverture - Zinguerie
Belső azonosító: 3
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
További osztályozás (cpv): 45261000 Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák, 45211340 Többlakásos épületek kivitelezése, 45454000 Szerkezetátalakítás
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Város: Lyon
Irányítószám: 69007
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/12/2026
Időtartam: 36 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Grandlyon Habitat
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Lyon
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: GRANDLYON HABITAT
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Rész: LOT-0002
Cím: Revêtements de façade
Leírás: Revêtements de façade
Belső azonosító: 4
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
További osztályozás (cpv): 45443000 Homlokzati munka, 45211340 Többlakásos épületek kivitelezése, 45454000 Szerkezetátalakítás
Opciók:
A lehetőségek leírása: Le lot n°4 - Revêtements de façade comporte une (1) tranche ferme et deux (2) tranches optionnelles, décomposées comme suit : - Tranche optionnelle n°1 : Badigeon à la chaux - Tranche optionnelle n°2 : Enduit minéral
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Város: Lyon
Irányítószám: 69007
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/12/2026
Időtartam: 36 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
További információk: Durée : - tranche ferme : 36 mois dont 6 semaines de préparation. - tranche optionnelle n°1 : 12 mois. - tranche optionnelle n°2 : 12 mois
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Grandlyon Habitat
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Lyon
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: GRANDLYON HABITAT
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Rész: LOT-0003
Cím: Menuiseries extérieures bois - Occultations
Leírás: Menuiseries extérieures bois - Occultations
Belső azonosító: 5
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
További osztályozás (cpv): 45421150 Nem lakatosipari szerelés, 45211340 Többlakásos épületek kivitelezése, 45454000 Szerkezetátalakítás
Opciók:
A lehetőségek leírása: Lot n°5 - Menuiseries extérieures bois - Occultations comporte une (1) tranche ferme et deux (2) tranches optionnelles, décomposées comme suit : - Tranche optionnelle n°1 : Menuiseries ouvrant toute hauteur - Tranche optionnelle n°2 : Menuiseries allège fixe
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Város: Lyon
Irányítószám: 69007
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/12/2026
Időtartam: 36 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
További információk: Durée : - tranche ferme : 36 mois dont 6 semaines de préparation. - tranche optionnelle n°1 : 12 mois. - tranche optionnelle n°2 : 12 mois
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Grandlyon Habitat
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Lyon
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: GRANDLYON HABITAT
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Rész: LOT-0004
Cím: Menuiseries aluminium - Serrurerie
Leírás: Menuiseries aluminium - Serrurerie
Belső azonosító: 6
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
További osztályozás (cpv): 45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével, 45211340 Többlakásos épületek kivitelezése, 45454000 Szerkezetátalakítás
Opciók:
A lehetőségek leírása: Lot n°6 - Menuiseries aluminium - Serrurerie comporte une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle, décomposée comme suit : - Tranche optionnelle n°1 : Renforcement garde-corps
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Város: Lyon
Irányítószám: 69007
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/12/2026
Időtartam: 36 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
További információk: Durée : - tranche ferme : 36 mois dont 6 semaines de préparation. - tranche optionnelle n°1 : 12 mois
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Grandlyon Habitat
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Lyon
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: GRANDLYON HABITAT
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Rész: LOT-0005
Cím: Plâtrerie - Isolation - Peinture - Menuiseries intérieures - Carrelage - Sol minces
Leírás: Plâtrerie - Isolation - Peinture - Menuiseries intérieures - Carrelage - Sol minces
Belső azonosító: 7
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
További osztályozás (cpv): 45410000 Vakolás, 45211340 Többlakásos épületek kivitelezése, 45454000 Szerkezetátalakítás
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Város: Lyon
Irányítószám: 69007
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/12/2026
Időtartam: 36 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Grandlyon Habitat
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Lyon
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: GRANDLYON HABITAT
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Rész: LOT-0006
Cím: CVC - Plomberie
Leírás: CVC - Plomberie
Belső azonosító: 8
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
További osztályozás (cpv): 45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka, 45211340 Többlakásos épületek kivitelezése, 45454000 Szerkezetátalakítás
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Város: Lyon
Irányítószám: 69007
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/12/2026
Időtartam: 36 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Grandlyon Habitat
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Lyon
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: GRANDLYON HABITAT
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Rész: LOT-0007
Cím: Courants forts - Courants faibles
Leírás: Courants forts - Courants faibles
Belső azonosító: 9
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
További osztályozás (cpv): 45311000 Villamos huzalozás és szerelés, 45211340 Többlakásos épületek kivitelezése, 45454000 Szerkezetátalakítás
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Város: Lyon
Irányítószám: 69007
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/12/2026
Időtartam: 36 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Grandlyon Habitat
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Lyon
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: GRANDLYON HABITAT
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Rész: LOT-0008
Cím: Voiries Réseaux Divers - Aménagements extérieurs
Leírás: Voiries Réseaux Divers - Aménagements extérieurs
Belső azonosító: 10
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
További osztályozás (cpv): 45111291 Terepkialakítási munka, 45211340 Többlakásos épületek kivitelezése, 45454000 Szerkezetátalakítás
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Város: Lyon
Irányítószám: 69007
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/12/2026
Időtartam: 36 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Grandlyon Habitat
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Lyon
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: GRANDLYON HABITAT
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Lyon
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Avenue-Web Systèmes
Regisztrációs szám: F23AFC1E-96D7-36B2-852727A36F30973E
Város: Seyssinet-Pariset
Irányítószám: 38170
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33480041260
E szervezet szerepei:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: GrandLyon Habitat
Regisztrációs szám: 4146
Postacím: 2 Place de Francfort Cs 13754
Város: Lyon
Irányítószám: 69444
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Freixinos Jean-Noël
Telefonszám: 0472746800
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: GRANDLYON HABITAT
Regisztrációs szám: F23AFC46-D521-546C-E6EECFEE2A3AE416
Postacím: Immeuble Terra Mundi 2 Place de Francfort, Cs 13754
Város: Lyon
Irányítószám: 69444
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Monsieur S. FOURNIER - Direction des Marchés
Telefonszám: 0472746891
Fax: 0472746706
E szervezet szerepei:
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0004
Hivatalos név: Tribunal administratif de Lyon
Regisztrációs szám: F23AFC5A-DFD3-2E68-89BA078F1E884F61
Postacím: 184, rue Duguesclin
Város: Lyon
Irányítószám: 69433
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0487635000
Fax: 0487635250
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
8.1.
ORG-0005
Hivatalos név: Tribunal administratif de Lyon
Regisztrációs szám: F23AFC76-09B1-FE34-772D80312046B2BA
Postacím: 184, rue Duguesclin
Város: Lyon
Irányítószám: 69433
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0478141010
Fax: 0478141065
E szervezet szerepei:
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
10. Változtatás
Az előző hirdetmény módosítandó változata: d56e166d-bb70-4503-a591-2b31e8dddbbc-01
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: PROCEDURE
A változtatások ismertetése: Renseignements complémentaires: Au lieu de Modalités de la visite obligatoire (cf. art 2.5 du Règlement de la Consultation). Elle sera organisée : le vendredi 03 Juillet 2026 à 9h, avec Mme Chiarolini de Grandlyon Habitat - tél. : 04 72 74 67 39 / mail : p.chiarolini
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: PROCEDURE
A változtatások ismertetése: grandlyonhabitat.fr, lire Modalités de la visite obligatoire (cf. art 2.5 du Règlement de la Consultation). Elle sera organisée : le vendredi 03 Juillet 2026 à 9h et le lundi 20 juillet à 9h, avec Mme Chiarolini de Grandlyon Habitat - tél. : 04 72 74 67 39 / mail : p.chiarolini
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: PROCEDURE
A változtatások ismertetése: grandlyonhabitat.fr
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 9debc7ce-a481-4824-a16c-6cd57a0a9d5c - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 30/06/2026 13:10:23 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 452198-2026
HL S kiadás száma: 124/2026
A közzététel dátuma: 01/07/2026