1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Egészség
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Fourniture, installation, raccordement, mise en service et essais d'une nouvelle source d'alimentation ondulée destinée aux installations critiques du site hospitalier de La Seyne sur Mer (83)
Leírás: Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Prestation globale et forfaitaire de fourniture, d'installation, de raccordement, de configuration, de mise en service et d'essais d'une nouvelle chaîne de conversion et de stockage d'énergie sécurisée (onduleurs et armoires batteries Lithium-Ion) destinée aux installations critiques du site hospitalier de La Seyne-sur-Mer. L'opération inclut impérativement l'intégration complète et l'interopérabilité native, certifiée constructeur et sans passerelle informatique tierce, avec le système de supervision centralisé (GTC) SAUTER existant de l'établissement (remontée dynamique des états, mesures, taux de charge en % et calcul de l'autonomie restante), ainsi que les travaux d'adaptation des protections électriques et de mise en conformité sécurité incendie associés, exécutés en site hospitalier occupé avec garantie absolue de continuité de service
Eljárásazonosító: fcae7609-57df-4034-ae02-0e2fad1d1248
Belső azonosító: 26DAT0029
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 31154000 Szünetmentes áramforrások
További osztályozás (cpv): 45311000 Villamos huzalozás és szerelés, 51112100 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások, 71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 54, rue Henri Sainte Claire Deville
Város: Toulon
Irányítószám: 83056
Ország alegysége (NUTS): Var (FRL05)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
További információk: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0000
Cím: Fourniture, installation, raccordement, mise en service et essais d'une nouvelle source d'alimentation ondulée destinée aux installations critiques du site hospitalier de La Seyne sur Mer (83)
Leírás: Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Prestation globale et forfaitaire de fourniture, d'installation, de raccordement, de configuration, de mise en service et d'essais d'une nouvelle chaîne de conversion et de stockage d'énergie sécurisée (onduleurs et armoires batteries Lithium-Ion) destinée aux installations critiques du site hospitalier de La Seyne-sur-Mer. L'opération inclut impérativement l'intégration complète et l'interopérabilité native, certifiée constructeur et sans passerelle informatique tierce, avec le système de supervision centralisé (GTC) SAUTER existant de l'établissement (remontée dynamique des états, mesures, taux de charge en % et calcul de l'autonomie restante), ainsi que les travaux d'adaptation des protections électriques et de mise en conformité sécurité incendie associés, exécutés en site hospitalier occupé avec garantie absolue de continuité de service
Belső azonosító: F-PF-1845377
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 31154000 Szünetmentes áramforrások
További osztályozás (cpv): 45311000 Villamos huzalozás és szerelés, 51112100 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások, 71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 54, rue Henri Sainte Claire Deville
Város: Toulon
Irányítószám: 83056
Ország alegysége (NUTS): Var (FRL05)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 30/09/2026
Időtartam befejezésének dátuma: 30/07/2027
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Szakmai kockázati felelősségbiztosítás
Kiválasztási kritérium leírása: Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Kritérium: Eszközök, üzemek vagy technikai felszerelések
Kiválasztási kritérium leírása: Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Kritérium: Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Kiválasztási kritérium leírása: Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnercertificats de qualification professionnelle (ou équivalents) : Une qualification d'électricien de type Qualifelec (ou équivalent) portant sur les Installations électriques Moyenne et Haute Technicité (ex: classe E3 ou supérieure), idéalement assortie de mentions relatives aux réseaux de secours ou d'autonomie. à défaut de certificats, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen équivalent (notamment par des Cv détaillés des conducteurs de travaux et chefs de chantier pressentis).Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour l'année en cours. Les habilitations électriques spécifiques :Copie des titres d'habilitations électriques en cours de validité du personnel destiné à intervenir sur le site (a minima des profils de type B2v, Bc, Br pour les raccordements et les essais du Tgbt ondulé et des automatismes).Une attestation ou un engagement montrant que l'entreprise dispose du partenariat, de la certification ou du réseau de sous-traitance validé par le constructeur (Schneider Electric ou équivalent) pour réaliser cette prestation réglementaire
Kritérium: Specifikus éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szolgáltatásokra
Kiválasztási kritérium leírása: Cette liste doit être appuyée d'attestations de bonne exécution pour les chantiers les plus importants, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 09/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 10/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Par dérogation au régime par défaut, et conformément à l'article R. 2191-36 du Code de la commande publique, le versement de l'avance est strictement conditionné à la constitution préalable d'une garantie à première demande. Les prix sont fermes. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Toulon
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Toulon
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Avenue-Web Systèmes
Regisztrációs szám: 8A92BB30-A4B4-9A69-FEC18A9F1E54D576
Város: Seyssinet-Pariset
Irányítószám: 38170
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33480041260
E szervezet szerepei:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer
Regisztrációs szám: 77474
Postacím: Direction des achats de territoire 54, rue Henri Sainte Claire Deville
Város: Toulon
Irányítószám: 83056
Ország alegysége (NUTS): Var (FRL05)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: LE BRAS Yann
Telefonszám: 0483772192
Fax: 0483772167
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Tribunal administratif de Toulon
Regisztrációs szám: 8A92BB63-D263-2D23-F0CB6970A50EB4AD
Postacím: 5 rue Racine
Város: Toulon
Irányítószám: 83041
Ország alegysége (NUTS): Var (FRL05)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0494427930
Fax: 0494427989
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
8.1.
ORG-0004
Hivatalos név: Tribunal administratif de Toulon
Regisztrációs szám: 8A92BB7E-DE38-A1A9-FFC239133D9D2F7A
Postacím: 5 rue Racine
Város: Toulon
Irányítószám: 83041
Ország alegysége (NUTS): Var (FRL05)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0494427930
Fax: 0494427989
E szervezet szerepei:
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: 6800633c-0fdc-4975-856a-170b561b5dad - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 03/07/2026 12:10:11 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 461524-2026
HL S kiadás száma: 127/2026
A közzététel dátuma: 06/07/2026