1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Résidence Les Lys Blancs
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Egészség
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Marché d’exploitation des installations de chauffage de la résidence les Lys Blancs
Leírás: Le marché concerne la mise en place d’un contrat de fourniture et de service. Il est composé, de la fourniture de combustible nécessaire au chauffage, et à la production de l’eau chaude sanitaire, de prestations de conduite et d’entretien, de prestations de garantie totale et de renouvellements de matériel.
Eljárásazonosító: 8d0bce01-4137-478a-a354-4acf384c06ea
Belső azonosító: Marché EXPCH0626
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 50720000 Központi fűtéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Rue Saint Vincent Résidence Les Lys Blancs
Város: Quesnoy sur Deule
Irányítószám: 59890
Ország alegysége (NUTS): Nord (FRE11)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Hirdetmény
Munkajogi kötelezettségek megszegése:
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Marché d’exploitation des installations de chauffage de la résidence les Lys Blancs
Leírás: - La prestation forfaitaire de fourniture de combustible ou de chaleur, nécessaire au chauffage, avec un intéressement sur les économies d’énergie (prestation P1 MTI). - La prestation unitaire de fourniture de combustible nécessaire à la production ECS traitée (Prestation P1/2). - La prestation forfaitaire de conduite et d’entretien des installations de distribution de chaleur, des installations de traitement d’air, des installations de distribution ECS et des installations de traitement d’eau (Prestation P2). - Les prestations forfaitaires de surveillance et de contrôle nécessaires au suivi des installations de production, de distribution ECS (Prestation P2). - Les prestations forfaitaires de garantie totale des installations avec répartition (Prestation P3/2 GTR) composée des prestations P3/1 : réparation et remise en état et P3/2 renouvellement de matériel. - Prestation de remplacement de matériel soumis à validation de l’acheteur selon le BPU. Poste P5 - Montant maximum annuel : 10 000,00 € HT. PSE : installation au titre du P3/2 d’une unité de climatisation dans chaque salon (soit quatre unités).
Belső azonosító: 85f8a36b-4701-448f-81f9-363518b006e9
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 50720000 Központi fűtéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: rue saint Vincent
Város: Quesnoy sur Deule
Irányítószám: 59890
Ország alegysége (NUTS): Nord (FRE11)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/10/2026
Időtartam befejezésének dátuma: 30/09/2034
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 605 200,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája: Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats seuls ou sous forme de groupement solidaire.
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: le tribunal administratif de Lille
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal administratif de Lille – 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire – 59014 LILLE Téléphone : 0359542342 - Télécopie : 0359542445 - Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: le tribunal administratif de Lille
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Résidence Les Lys Blancs
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Résidence Les Lys Blancs
Regisztrációs szám: 001
Szervezeti egység: 59 nord
Postacím: Saint Vincent
Város: Quesnoy sur Deule
Irányítószám: 59890
Ország alegysége (NUTS): Nord (FRE11)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0320789247
Fax: 0320789002
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: le tribunal administratif de Lille
Regisztrációs szám: 002
Postacím: 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire
Város: Lille cedex
Irányítószám: 59014
Ország alegysége (NUTS): Nord (FRE11)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0359542342
E szervezet szerepei:
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Felülvizsgálati szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: 8d0bce01-4137-478a-a354-4acf384c06ea - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 03/07/2026 14:16:22 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 463112-2026
HL S kiadás száma: 127/2026
A közzététel dátuma: 06/07/2026