1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: URSSAF CORSE
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Regionális hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Szociális védelem
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: maitrise d'œuvre relative à des travaux de réhabilitation du siège de l’URSSAF de la Corse
Leírás: La consultation porte sur une prestation de maitrise d'œuvre relative à des travaux de réhabilitation du siège de l’URSSAF de la Corse sis Boulevard Abbé Recco – La Rocade – CS 901 – 20701 AJACCIO CEDEX 9. Ces travaux concernent la rénovation structurelle, intérieure, extérieure, technique et énergétique de l’immeuble, selon les préconisations établies par l'UCANSS. Ils doivent également répondr
Eljárásazonosító: 35fe7506-fe96-4fcd-b592-bdfe53909984
Belső azonosító: MARCHE_UR20-2026-003
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
Az eljárás legfontosabb jellemzői: Appel d'offres
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Boulevard de l'abbé Recco
Város: Ajaccio
Irányítószám: 20701
Ország alegysége (NUTS): Corse-du-Sud (FRM01)
Ország: Franciaország
További információk: Sans objet
2.1.4.
Általános információk
További információk: sans objet
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
Sans objet
A határokon átnyúlóan alkalmazandó jog: Sans objet
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: La consultation porte sur une prestation de maitrise d'œuvre relative à des travaux de réhabilitation du siège de l’URSSAF de la Corse sis Boulevard Abbé Recco – La Rocade – CS 901 – 20701 AJACCIO CEDEX 9. Ces travaux concernent la rénovation structurelle, intérieure, extérieure, technique et énergétique de l’immeuble, selon les préconisations établies par l'UCANSS. Ils doivent également répondr
Leírás: La consultation porte sur une prestation de maitrise d'œuvre relative à des travaux de réhabilitation du siège de l’URSSAF de la Corse sis Boulevard Abbé Recco – La Rocade – CS 901 – 20701 AJACCIO CEDEX 9. Ces travaux concernent la rénovation structurelle, intérieure, extérieure, technique et énergétique de l’immeuble, selon les préconisations établies par l'UCANSS. Ils doivent également répondr
Belső azonosító: MARCHE_UR20-2026-003
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
Opciók:
A lehetőségek leírása: sans objet
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Boulevard de l'abbé Recco
Város: Ajaccio
Irányítószám: 20701
Ország alegysége (NUTS): Corse-du-Sud (FRM01)
Ország: Franciaország
További információk: sans objet
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 34 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
További információk: Sans objet
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Megnevezés: Valeur technique Globale
Leírás: confère article 10 du RC
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 60
Kritérium:
Típus: Minőség
Megnevezés: ESG
Leírás: confère article 10 du RC
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Megnevezés: Prix
Leírás: confère article 10 du RC
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 30
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 21/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Megengedett
Leírás: PLACE
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 31/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen
Elektronikus számlázás: Megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal judicaire d'Ajaccio
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Recours en référé précontractuel dans un délai de 11 jours entre l’envoi de cette décision par voie électronique et la conclusion du marché, Recours en référé contractuel dans un délai de 31 jours suivant la publication de l’avis d’attribution
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: URSSAF CORSE
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: URSSAF CORSE
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal judicaire d'Ajaccio
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: URSSAF CORSE
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: URSSAF CORSE
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: URSSAF CORSE
Regisztrációs szám: 78299314100038
Postacím: boulevard de l'abbé Recco
Város: ajaccio
Irányítószám: 20701
Ország alegysége (NUTS): Corse-du-Sud (FRM01)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Ange NICOLINI
Telefonszám: +33642638506
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Tribunal judicaire d'Ajaccio
Regisztrációs szám: 17202111500347
Postacím: 3 Boulevard Masséria
Város: ajaccio
Irányítószám: 20000
Ország alegysége (NUTS): Corse-du-Sud (FRM01)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33495290606
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: 5ffc9a8e-3820-4aa1-ad4f-c0c5f1a0b5bf - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 02/07/2026 15:11:28 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 463175-2026
HL S kiadás száma: 127/2026
A közzététel dátuma: 06/07/2026