1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Ville de RUE
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Marché public de maîtrise d'œuvre relatif à requalification des espaces publics du centre-ville de RUE
Leírás: La consultation concerne un marché à tranches pour une mission de maîtrise d'œuvre relative à la requalification des espaces publics du centre-ville de la commune de RUE. Plus précisément, le projet aura notamment pour objet la restructuration d'axes de communication, de voies piétonnes et d'espaces publics.
Eljárásazonosító: 20eff199-790b-4a5b-adf2-981c58f1325b
Belső azonosító: MRue0326
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Somme (FRE23)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Marché public de maîtrise d'œuvre relatif à requalification des espaces publics du centre-ville de RUE
Leírás: La consultation concerne un marché à tranches pour une mission de maîtrise d'œuvre relative à la requalification des espaces publics du centre-ville de la commune de RUE. Plus précisément, le projet aura notamment pour objet la restructuration d'axes de communication, de voies piétonnes et d'espaces publics.
Belső azonosító: 0
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Somme (FRE23)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 96 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Megengedett
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája: Conjoint
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Administratif d'AMIENS
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: voir documents de la consultation
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Ville de RUE
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Ville de RUE
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Ville de RUE
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Ville de RUE
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Ville de RUE
Regisztrációs szám: 21800648400016
Postacím: 3 rue Ernest Dumont
Város: RUE
Irányítószám: 80120
Ország alegysége (NUTS): Somme (FRE23)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: HECQUET Aurélien
Telefonszám: +33 322250043
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Tribunal Administratif d'AMIENS
Regisztrációs szám: 17800005500016
Postacím: 14 rue Lemerchier
Város: AMIENS
Irányítószám: 80011
Ország alegysége (NUTS): Somme (FRE23)
Ország: Franciaország
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: fa68e7d2-628e-414b-92af-081d6a084504 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 03/07/2026 09:43:40 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 463178-2026
HL S kiadás száma: 127/2026
A közzététel dátuma: 06/07/2026