See the notice on TED website
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Conseil Départemental de la Guadeloupe
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART « Rivière Saint-Louis » RD30 - BAILLIF et SAINT-CLAUDE - 2 lots
Leírás: Route départementale 30 - Ouvrage d'art - « Rivière Saint-Louis » - BAILLIF / SAINT-CLAUDE
Eljárásazonosító: 73850d7c-8ced-48d9-ab1c-4bd81215cdff
Belső azonosító: 2026_07
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45220000 Mérnöki és építési munkák
További osztályozás (cpv): 45233140 Közúton folyó munkák
2.1.4.
Általános információk
Ezt az eljárást újra fogják indítani
További információk: Délai de validité des offres : 180 jours
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 2
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda: 2
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Ouvrages d’art et de génie civil
Leírás: Route départementale 30 – Ouvrage d’art – « Rivière Saint-Louis » - BAILLIF / SAINT-CLAUDE
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45220000 Mérnöki és építési munkák
További osztályozás (cpv): 45233140 Közúton folyó munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 14 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique de l’offre contenue dans le mémoire technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 45
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 35
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Note « délais et planning »
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 20
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 25/05/2026 13:00:00 (UTC-04:00) Guadeloupe, Martinique, Curaçao
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/09/2026 13:00:00 (UTC-04:00) Guadeloupe, Martinique, Curaçao
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Administratif de LA GUADELOUPE
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: VOIR RC
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Conseil Départemental de la Guadeloupe
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Conseil Départemental de la Guadeloupe
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Conseil Départemental de la Guadeloupe
5.1.
Rész: LOT-0002
Cím: Travaux routiers
Leírás: Route départementale 30 – Ouvrage d’art – « Rivière Saint-Louis » - BAILLIF / SAINT-CLAUDE
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45220000 Mérnöki és építési munkák
További osztályozás (cpv): 45233140 Közúton folyó munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 14 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
Európai uniós alapokra vonatkozó információk:
Uniós alapok programja: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) (2021/2027)
Uniós alapok további adatai: Financements européens (FEDER)
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique de l’offre contenue dans le mémoire technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 45
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 35
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Note « délais et planning »
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 20
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 25/05/2026 13:00:00 (UTC-04:00) Guadeloupe, Martinique, Curaçao
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 01/06/2026 13:00:00 (UTC-04:00) Guadeloupe, Martinique, Curaçao
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Administratif de LA GUADELOUPE
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: VOIR RC
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Conseil Départemental de la Guadeloupe
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Conseil Départemental de la Guadeloupe
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Conseil Départemental de la Guadeloupe
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Conseil Départemental de la Guadeloupe
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Conseil Départemental de la Guadeloupe
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Conseil Départemental de la Guadeloupe
Regisztrációs szám: 22971001700018
Postacím: Boulevard Félix Eboué
Város: Basse-Terre
Irányítószám: 97100
Ország alegysége (NUTS): Guadeloupe (FRY10)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 590806210
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Tribunal Administratif de LA GUADELOUPE
Regisztrációs szám: 17971000900038
Postacím: 34 Chemin des Bougainvilliers – Cité Guillard
Város: BASSE-TERRE
Irányítószám: 97100
Ország alegysége (NUTS): Guadeloupe (FRY10)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 590384900
Fax: +33 590819670
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
10. Változtatás
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 214341-2026
A változtatás fő oka: Ajánlatkérő szervezet általi hiba javítása
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0001
A változtatások ismertetése: La date limite de réception des offres a été reportée au MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 - 13 : 00
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították: 06/07/2026
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0002
A változtatások ismertetése: La date limite de réception des offres a été reportée au MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 - 13 : 00
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították: 06/07/2026
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 05adabd2-a471-48c0-90f6-5dd55a83e954 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 06/07/2026 12:09:32 (UTC+00:00) Nyugat-európai idő, GMT
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 471364-2026
HL S kiadás száma: 129/2026
A közzététel dátuma: 08/07/2026