1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Ville de MTsangamouji (976)
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Achat de véhicules pour la commune de M'tsangamouji
Leírás: Achat de véhicules pour la commune de M'tsangamouji suite à une consultation classer sans suite
Eljárásazonosító: 1b9ca116-4192-4bee-a0b3-3c945bd59fcc
Belső azonosító: 2026_18_21
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34100000 Gépjárművek
További osztályozás (cpv): 34110000 Személygépkocsik
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 407 Boulevard Amir Ridjali
Város: MTSANGAMOUJI
Irányítószám: 97650
Ország alegysége (NUTS): Mayotte (FRY50)
Ország: Franciaország
További információk: Le lieu de livraison est 407 Boulevard Amir Ridjali 97650 M'tsangamouji
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 300 000,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles R2124-2,1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique.
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 4
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda: 4
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Petit véhicule de tourisme éléctrique
Leírás: Véhicule de tourisme pour les déplaçements entre les différents chantiers et site de travail avec une capacité de 4 à 5 places
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34110000 Személygépkocsik
Mennyiség: 2 darab
Opciók:
A lehetőségek leírása: Le chiffrage de la PSE Achat d'un véhicule de tourisme supplémentaire est obligatoire. Selon l'offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'ajouter un véhicule supplémentaire dans la quantité acheté
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: 407 Boulevard Amir Ridjali
Város: MTSANGAMOUJI
Irányítószám: 97650
Ország alegysége (NUTS): Mayotte (FRY50)
Ország: Franciaország
További információk: Livraison au 407 boulevard Amir Ridjali 97650 Mtsangamouji
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 4 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.7.
Stratégiai közbeszerzés
A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: A szennyezés megelőzése és csökkentése
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Megnevezés: PRIX
Leírás: Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur le critère unique du prix le plus bas.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 100
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 13/08/2026 16:00:00 (UTC+03:00) Nyári időszámítás szerinti kelet-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 120 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Un recours pré-contractuel est possible dans les délais reglementaire
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Ville de MTsangamouji (976)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Ville de MTsangamouji (976)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
5.1.
Rész: LOT-0002
Cím: Mini pelle
Leírás: Mini-pelle pour effectuer des petits travaux de terrassement et de curage de caniveau principalement
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34100000 Gépjárművek
Mennyiség: 1 darab
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: MTSANGAMOUJI
Irányítószám: 97650
Ország alegysége (NUTS): Mayotte (FRY50)
Ország: Franciaország
További információk: Livraison au 407 boulevard Amir Ridjali 97650 Mtsangamouji
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 4 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Megnevezés: PRIX
Leírás: Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur le critère unique du prix le plus bas.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 100
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 13/08/2026 16:00:00 (UTC+03:00) Nyári időszámítás szerinti kelet-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 120 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Un recours pré-contractuel est possible dans les délais reglementaire
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Ville de MTsangamouji (976)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Ville de MTsangamouji (976)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
5.1.
Rész: LOT-0003
Cím: Camion plateau
Leírás: Achat d'un camion plateau 3.5 tonnes
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34110000 Személygépkocsik
Mennyiség: 1 darab
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: MTSANGAMOUJI
Irányítószám: 97650
Ország alegysége (NUTS): Mayotte (FRY50)
Ország: Franciaország
További információk: Livraison au 407 boulevard Amir Ridjali 97650 Mtsangamouji
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 4 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Megnevezés: PRIX
Leírás: Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur le critère unique du prix le plus bas.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 100
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 13/08/2026 16:00:00 (UTC+03:00) Nyári időszámítás szerinti kelet-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 120 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Un recours pré-contractuel est possible dans les délais reglementaire
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Ville de MTsangamouji (976)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Ville de MTsangamouji (976)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
5.1.
Rész: LOT-0004
Cím: Van de 9 places éléctriques
Leírás: Véhicule de type van avec 9 places assises afin de pouvoir transporter des petits groupes de personnes
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34110000 Személygépkocsik
Mennyiség: 1 darab
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: MTSANGAMOUJI
Irányítószám: 97650
Ország alegysége (NUTS): Mayotte (FRY50)
Ország: Franciaország
További információk: Livraison au 407 boulevard Amir Ridjali 97650 Mtsangamouji
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 120 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen
5.1.7.
Stratégiai közbeszerzés
A stratégiai közbeszerzés célja: A környezeti hatások csökkentése
Leírás: Achat de véhicules éléctriques pour remplacer certains véhicules thermiques
A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: A szennyezés megelőzése és csökkentése
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Megnevezés: PRIX
Leírás: Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur le critère unique du prix le plus bas.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 100
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 13/08/2026 16:00:00 (UTC+03:00) Nyári időszámítás szerinti kelet-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 120 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Un recours pré-contractuel est possible dans les délais reglementaire
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Ville de MTsangamouji (976)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Ville de MTsangamouji (976)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Ville de MTsangamouji (976)
Regisztrációs szám: 20000882900018
Postacím: 1 place de la Mairie
Város: M'tsangamouji
Irányítószám: 97600
Ország alegysége (NUTS): Mayotte (FRY50)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 269621520
Fax: +33 269620021
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
Regisztrációs szám: 13000503600012
Postacím: Les Hauts du jardin du collège
Város: MAMOUDZOU
Irányítószám: 97600
Ország alegysége (NUTS): Mayotte (FRY50)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 639044245
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetmény azonosítója/verziója: 6c9d0b31-59e6-4892-a15b-0ac03c12d174 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 06/07/2026 19:49:08 (UTC+00:00) Nyugat-európai idő, GMT
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 471835-2026
HL S kiadás száma: 129/2026
A közzététel dátuma: 08/07/2026