See the notice on TED website
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Marchés de travaux pour la mise en conformité "accessibilité" de 16 sites du patrimoine régional selon la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et sur la base de l'AD'AP - Période 2 Procédure d'appel d'offres ouvert selon l'article R2161-2 à R2161-5 du CCP
Leírás: Cette opération de travaux s'inscrit dans une opération globale : GROUPE 1 (16 sites) : départements (28), (45), (41) GROUPE 2 (19 sites) : (18), (36), (37). La présente consultation ne concerne que le groupe 1, le groupe 2 a déjà été lancé dans une autre consultation. Conditions particulières d'exécution : en raison de la complexité de l'opération liée notamment à la quantité de sites à traiter et au risque d'interfaces entre corps d'états de travaux, le marché de travaux qui sera conclu à la suite de la présente consultation sera en entreprise générale de bâtiment ou en groupement d'entreprises. Ce marché unique comporte 16 sites répartis dans 3 départements : - 4 établissements dans l'Eure-et-Loir, - 3 établissements dans le Loir-et-Cher (41), - 9 établissements dans le Loiret (45). La phase travaux s'effectuera en site occupé. Pour plus d'informations, se référer au RC
Eljárásazonosító: 23eb8ffa-bddf-4407-a16c-a59776f29b84
Belső azonosító: REGION CENTRE VAL DE LOIRE
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45300000 Épületszerelési munka
További osztályozás (cpv): 45300000 Épületszerelési munka
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 4 267 865,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
További információk: Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0000
Cím: Marchés de travaux pour la mise en conformité "accessibilité" de 16 sites du patrimoine régional selon la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et sur la base de l'AD'AP - Période 2 Procédure d'appel d'offres ouvert selon l'article R2161-2 à R2161-5 du CCP
Leírás: Cette opération de travaux s'inscrit dans une opération globale : GROUPE 1 (16 sites) : départements (28), (45), (41) GROUPE 2 (19 sites) : (18), (36), (37). La présente consultation ne concerne que le groupe 1, le groupe 2 a déjà été lancé dans une autre consultation. Conditions particulières d'exécution : en raison de la complexité de l'opération liée notamment à la quantité de sites à traiter et au risque d'interfaces entre corps d'états de travaux, le marché de travaux qui sera conclu à la suite de la présente consultation sera en entreprise générale de bâtiment ou en groupement d'entreprises. Ce marché unique comporte 16 sites répartis dans 3 départements : - 4 établissements dans l'Eure-et-Loir, - 3 établissements dans le Loir-et-Cher (41), - 9 établissements dans le Loiret (45). La phase travaux s'effectuera en site occupé. Pour plus d'informations, se référer au RC
Belső azonosító: T-PF-1823414
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45300000 Épületszerelési munka
További osztályozás (cpv): 45300000 Épületszerelési munka
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 16/09/2026
Időtartam: 30 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 4 267 865,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 28/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 28/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Territoria 6, rue Maurice Roy 18020 Bourges Cedex
További információk: Tribunal administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orleans Cedex 1 Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiables des Litiges Dreets - Immeuble Skyline 22 Mail Pablo Picasso Bp 24209 44042 Nantes Cedex 1
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiables des Litiges
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif d'Orléans
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif d'Orléans
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Avenue-Web Systèmes
Regisztrációs szám: F26AE325-D9B1-3048-C8868B21EF953D45
Város: Seyssinet-Pariset
Irányítószám: 38170
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33480041260
E szervezet szerepei:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Regisztrációs szám: 66716
Postacím: 9 Rue Saint-Pierre Lentin
Város: Orleans
Irányítószám: 45041
Ország alegysége (NUTS): Loiret (FRB06)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: BONNEAU François
Telefonszám: 0238703030
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Tribunal administratif d'Orléans
Regisztrációs szám: F26AE347-ECDC-F797-DFEEDE91284D3151
Postacím: 28, rue de la Bretonnerie
Város: Orléans
Irányítószám: 45057
Ország alegysége (NUTS): Loiret (FRB06)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0238775900
Fax: 0238538516
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
8.1.
ORG-0004
Hivatalos név: Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiables des Litiges
Regisztrációs szám: F26AE358-9767-140E-970A117C01D67E95
Postacím: Dreets - Immeuble Skyline 22 Mail Pablo Picasso
Város: Nantes
Irányítószám: 44042
Ország alegysége (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0253467983
E szervezet szerepei:
Közvetítő szervezet
8.1.
ORG-0005
Hivatalos név: Tribunal administratif d'Orléans
Regisztrációs szám: F26AE369-0048-F41B-8013B84A07167AA4
Postacím: 28, rue de la Bretonnerie
Város: Orleans
Irányítószám: 45057
Ország alegysége (NUTS): Loiret (FRB06)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0238775900
E szervezet szerepei:
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
10. Változtatás
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 2c69e288-7d35-48c6-b969-a9bee64b580d-01
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: PROCEDURE
A változtatások ismertetése: Remise des offres: Au lieu du 21/07/2026 à 12h00 au plus tard. Lire 28/07/2026 à 12h00 au plus tard.
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: PROCEDURE
A változtatások ismertetése: Date d'ouverture des offres: Au lieu du 21/07/2026 à 12h00 au plus tard. Lire 28/07/2026 à 12h00 au plus tard.
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: PROCEDURE
A változtatások ismertetése: Remise des offres: Au lieu de Date: 21/07/2026 12h00 Lieu: Territoria 6, rue Maurice Roy 18020 Bourges Cedex, lire Date: 28/07/2026 à 12h00
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 4310e311-6f22-47ef-b127-00601aa9bffb - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 15/07/2026 11:10:27 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 490753-2026
HL S kiadás száma: 135/2026
A közzététel dátuma: 16/07/2026