See the notice on TED website
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közvállalkozás
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Lakásszolgáltatás és közműellátás
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Travaux de construction de la nouvelle Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Angers (49)
Leírás: Travaux de construction de la nouvelle Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Angers (49)
Eljárásazonosító: 945eaccb-7c3d-4b23-ad01-23960f235af8
Belső azonosító: AO 6901 26 43
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
Az eljárás legfontosabb jellemzői: Procédure d'appel d'offres ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5) Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à l'analyse des candidatures après analyse et classement des offres.
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
2.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
További információk: Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande avant le 10/07/2026 à 17h via le profil d'acheteur. Les questions peuvent être posées par la plateforme http://www.achatpublic.com, colonne de gauche, rubrique questions/réponses. L'ensemble des réponses sera donné à l'ensemble des candidats par la même plateforme. Il est important de mentionner lors du retrait du dossier une adresse mail régulièrement consultée, l'ensemble des éléments complémentaires sera adressée à cette adresse. Le maitre d'ouvrage ne pourra être tenu responsable du non téléchargement des éléments envoyés sur cette adresse mail. Une réponse sera alors adressée au plus tard le 17/07/2026 à tous les candidats ayant reçu le dossier. Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles pour le lot 16 uniquement. Une avance peut être versée selon les conditions définies au marché. Le financement est assuré par autofinancement de la ville d'Angers et de subventions. La durée prévisionnelle d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 23 mois dont 1 mois de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations. Les prix sont révisables. le marché comporte une clause d'insertion sociale sur certains lots.
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 11 030 917,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
Ezt az eljárást újra fogják indítani
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 13
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda: 13
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Hirdetmény
Tisztán nemzeti kizáró okok: Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Lot 1 : Terrassement - Voirie - Réseaux divers (VRD)
Leírás: Lot 1 : Terrassement - Voirie - Réseaux divers (VRD)
Belső azonosító: 01
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 107 810,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0026
Cím: Lot 2 : Installation de chantier - Fondations spéciales - Gros oeuvre
Leírás: Lot 2 : Installation de chantier - Fondations spéciales - Gros oeuvre
Belső azonosító: 1
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262311 Betonváz készítése
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 3 810 804,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0027
Cím: Lot 6 : Murs rideaux - Châssis vitrés
Leírás: Lot 6 : Murs rideaux - Châssis vitrés
Belső azonosító: 6
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 470 810,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0028
Cím: Lot 9 : Menuiseries intérieures - Gradins bois - Mobilier
Leírás: Lot 9 : Menuiseries intérieures - Gradins bois - Mobilier
Belső azonosító: 9
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45421000 Asztalosipari munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 1 488 851,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0029
Cím: Lot 10 : Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus
Leírás: Lot 10 : Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus
Belső azonosító: 10
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45320000 Szigetelési munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 1 009 907,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0030
Cím: Lot 11 : Carrelage - Faïence
Leírás: Lot 11 : Carrelage - Faïence
Belső azonosító: 11
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45431000 Csempézés
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 102 523,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0031
Cím: Lot 12 : Sols souples
Leírás: Lot 12 : Sols souples
Belső azonosító: 12
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45432111 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 58 711,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0032
Cím: Lot 14 : Appareils élévateurs
Leírás: Lot 14 : Appareils élévateurs
Belső azonosító: 14
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45313100 Felvonó szerelése
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 121 662,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0033
Cím: Lot 15 : CVC - Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie sanitaires
Leírás: Lot 15 : CVC - Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie sanitaires
Belső azonosító: 15
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 1 481 588,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0035
Cím: Lot 16 : Electricité - courants forts - courants faibles
Leírás: Lot 16 : Electricité - courants forts - courants faibles
Belső azonosító: 16
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45310000 Villamos szerelési munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 866 496,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0036
Cím: Lot 18 : Serrurerie et machinerie scénique
Leírás: Lot 18 : Serrurerie et machinerie scénique
Belső azonosító: 18
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45262400 Acélszerkezet felállítása
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 554 987,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0037
Cím: Lot 19 : Audiovisuel et éclairage scénique
Leírás: Lot 19 : Audiovisuel et éclairage scénique
Belső azonosító: 19
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45311200 Villamos szerelés
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 597 748,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Rész: LOT-0038
Cím: Lot 20 : Nettoyage
Leírás: Lot 20 : Nettoyage
Belső azonosító: 20
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45452000 Épületek külső tisztítása
5.1.2.
A teljesítés helye
Város: Angers
Irányítószám: 49000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 23 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 46 668,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kiválasztási kritérium leírása: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: Extrait kbis
Kritérium: Minőségellenőrző intézetek által kiadott tanúsítványok
Kiválasztási kritérium leírása: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: 55 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 55
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique 40 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 5
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 150 Napok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Nantes
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Nantes
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Regisztrációs szám: 52884815300029
Postacím: 48 C Bd Foch - BP 80110
Város: Angers cedex 02
Irányítószám: 49101
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0241182121
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Tribunal administratif de Nantes
Regisztrációs szám: 17440005100010
Postacím: 6 Allée de l'ile Gloriette, F
Város: Nantes
Irányítószám: 44000
Ország alegysége (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 240994600
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
Közvetítő szervezet
10. Változtatás
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 4bce4df7-5370-4ad9-b602-a1f06bb0690e-01
A változtatás fő oka: Ajánlatkérő szervezet általi hiba javítása
Leírás: POUR TOUS LES LOTS : la date limite de réception des offres initialement prévue au 24/07/2026, est prolongée jusqu'au 30/07/2026 à 12h00.
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: LOT-0001
A változtatások ismertetése: POUR TOUS LES LOTS : la date limite de réception des offres initialement prévue au 24/07/2026, est prolongée jusqu'au 30/07/2026 à 12h00.
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: cd88b13b-ec15-4746-b3fc-ca2073f6701d - 02
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 15/07/2026 10:51:31 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 491008-2026
HL S kiadás száma: 135/2026
A közzététel dátuma: 16/07/2026