1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Donegal County Council_1193
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Központi kormányzati szerv
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Installation of New Biomass Heating System at Aura Leisure Centre, Letterkenny
Leírás: Installation of 500kW Biomass Boiler at Aura Leisure Centre including associated mechanical and electrical works to operate and connect to existing heating system and construction of a flue pipe. Storage, loading and thermal storage systems to be installed as part of the works. DCC are novating the design responsibility of the Contract to the main contractor who can propose either an alteration and refurbishment of the existing Biomass system which has been out of use since 2014 due to a basement system which was flooded or a new stand alone system. Alterations to the existing boiler house for the main building is also to be included in the scope of works and this is outlined in the technical specification including a new pressurisation system to be installed.
Eljárásazonosító: 24ba650b-8397-4164-8597-c11e110ff48f
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
További osztályozás (cpv): 45331110 Kazánszerelés
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Border (IE041)
Ország: Írország
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 400 000,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Installation of New Biomass Heating System at Aura Leisure Centre, Letterkenny
Leírás: Installation of 500kW Biomass Boiler at Aura Leisure Centre including associated mechanical and electrical works to operate and connect to existing heating system and construction of a flue pipe. Storage, loading and thermal storage systems to be installed as part of the works. DCC are novating the design responsibility of the Contract to the main contractor who can propose either an alteration and refurbishment of the existing Biomass system which has been out of use since 2014 due to a basement system which was flooded or a new stand alone system. Alterations to the existing boiler house for the main building is also to be included in the scope of works and this is outlined in the technical specification including a new pressurisation system to be installed.
Belső azonosító: 0
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
További osztályozás (cpv): 45331110 Kazánszerelés
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Border (IE041)
Ország: Írország
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 5 Hónapok
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 400 000,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.7.
Stratégiai közbeszerzés
A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: angol
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok (vagy azok részei) nem hivatalosan elérhetők: angol
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 11/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: angol
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 17/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 17/08/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: The High Court of Ireland
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Donegal County Council_1193
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: The High Court of Ireland
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Donegal County Council_1193
Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Donegal County Council_1193
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Donegal County Council_1193
Regisztrációs szám: 8F28103W
Postacím: County House
Város: Lifford
Irányítószám: F93 Y622
Ország alegysége (NUTS): Border (IE041)
Ország: Írország
Telefonszám: +353 749153900
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: The High Court of Ireland
Regisztrációs szám: The High Court of Ireland
Szervezeti egység: The High Court of Ireland
Postacím: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Város: Dublin
Irányítószám: D07 WDX8
Ország alegysége (NUTS): Dublin (IE061)
Ország: Írország
Telefonszám: +353 1 8886000
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: European Dynamics S.A.
Regisztrációs szám: 002024901000
Szervezeti egység: European Dynamics S.A.
Város: Athens
Irányítószám: 15125
Ország alegysége (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Ország: Görögország
Telefonszám: +30 2108094500
E szervezet szerepei:
TED eSender
A hirdetmény azonosítója/verziója: bbb4c15c-dbe4-4810-979a-bebc9a99b1f1 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 14/07/2026 17:20:09 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: angol
A hirdetmény közzétételi száma: 491722-2026
HL S kiadás száma: 135/2026
A közzététel dátuma: 16/07/2026