See the notice on TED website
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents (SM3A)
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Környezetvédelem
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Travaux de confortement du système d'endiguement de Magland centre - Val d'Arve
Leírás: Travaux de confortement du système d'endiguement de Magland centre
Eljárásazonosító: 829853cd-ab42-49e0-9188-ec03847b1c8e
Belső azonosító: 2025-TVX-13
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45247230 Gát, töltés építési munkái
További osztályozás (cpv): 44212410 Szádfalazás, 45112500 Földmozgatási munka, 45252125 Meddőhányói munka
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Promenade de l'Arve
Város: Magland
Irányítószám: 74300
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 1
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda: 1
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Travaux de terrassements, enrochements, palplanches, réseaux et voirie
Leírás: Travaux de terrassements, enrochements, palplanches, réseaux et voirie
Belső azonosító: 1
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45247230 Gát, töltés építési munkái
További osztályozás (cpv): 45112500 Földmozgatási munka, 44212410 Szádfalazás, 45112500 Földmozgatási munka, 45252125 Meddőhányói munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Promenade de l'Arve
Város: Magland
Irányítószám: 74300
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 08/12/2025
Időtartam: 15 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 20/10/2025 12:10:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Saint Pierre en Faucigny
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Administratif de Grenoble
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
5.1.
Rész: LOT-0002
Cím: Génie écologique, aménagements paysagers et environnementaux, cheminement et stationnement, travaux forestiers
Leírás: Génie écologique, aménagements paysagers et environnementaux, cheminement et stationnement, travaux forestiers
Belső azonosító: 2
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45247230 Gát, töltés építési munkái
További osztályozás (cpv): 45112700 Tereprendezési munkák, 44212410 Szádfalazás, 45112500 Földmozgatási munka, 45252125 Meddőhányói munka
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Promenade de l'Arve
Város: Magland
Irányítószám: 74300
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 08/12/2025
Időtartam: 15 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 20/10/2025 12:10:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Saint Pierre en Faucigny
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal Administratif de Grenoble
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Avenue-Web Systèmes
Regisztrációs szám: 3A47B2DF-9243-165A-B1FA7E52175CC81C
Város: Seyssinet-Pariset
Irányítószám: 38170
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33480041260
E szervezet szerepei:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents (SM3A)
Regisztrációs szám: 2518
Postacím: 300 chemin des Prés Moulin
Város: Saint Pierre en Faucigny
Irányítószám: 74800
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: FOREL Bruno
Telefonszám: 0450256014
Fax: 0450256730
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Tribunal Administratif de Grenoble
Regisztrációs szám: 3A47B300-A8A3-49E6-74F553703DD3A7B6
Postacím: 2 place de Verdun
Város: Grenoble
Irányítószám: 38022
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0476429000
Fax: 0476422269
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
8.1.
ORG-0004
Hivatalos név: Tribunal administratif de Grenoble
Regisztrációs szám: 3A47B310-E9AD-5A1B-0BB4B48AA2B18C80
Postacím: 2 Place de Verdun
Város: Grenoble
Irányítószám: 38022
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0476429000
Fax: 0476422269
E szervezet szerepei:
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
10. Változtatás
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 84fe6202-8279-4cd2-9fa6-719b91b23a67-01
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: PROCEDURE
A változtatások ismertetése: Remise des offres: Au lieu du 26/09/2025 à 12h00 au plus tard. Lire 20/10/2025 à 12h00 au plus tard.
10.1.
Változtatás
Szakaszazonosító: PROCEDURE
A változtatások ismertetése: Date d'ouverture des offres: Au lieu du 26/09/2025 à 12h10 au plus tard. Lire 20/10/2025 à 12h10 au plus tard.
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 9cf868a3-286c-448b-9cb2-660bb58a1d03 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 01/09/2025 17:10:01 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 574077-2025
HL S kiadás száma: 168/2025
A közzététel dátuma: 03/09/2025